English
- Tổng quan
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
-
Nội dung hợp nhất
Tính năng này chỉ có tại LuatVietnam.vn. Nội dung hợp nhất tổng hợp lại tất cả các quy định còn hiệu lực của văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính... trên một trang. Việc hợp nhất văn bản gốc và những văn bản, Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác không làm thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung.
Khách hàng chỉ cần xem Nội dung hợp nhất là có thể nắm bắt toàn bộ quy định hiện hành đang áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Kế hoạch 66/KH-UBND Thanh Hóa 2026 khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết dự án tồn đọng
Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11/03/2026 09:02 (GMT+7)
| Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa |
Số công báo:
Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý.
|
Đang cập nhật |
| Số hiệu: | 66/KH-UBND | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
| Loại văn bản: | Kế hoạch | Người ký: | Nguyễn Hoài Anh |
| Trích yếu: | Khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026 | ||
|
Ngày ban hành:
Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành.
|
10/03/2026 |
Ngày hết hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng).
|
Đang cập nhật |
|
Ngày áp dụng:
Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng).
|
Đã biết
|
Tình trạng hiệu lực:
Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,...
|
Đã biết
|
| Lĩnh vực: | Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí | ||
TÓM TẮT KẾ HOẠCH 66/KH-UBND
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Kế hoạch 66/KH-UBND PDF (Bản có dấu đỏ) Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-UBND
Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026
KẾ HOẠCH
Khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài
có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026
Thực hiện Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 09/01/2026 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn
Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Thanh Hóa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn;
Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 30/12/2025 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình Công tác năm 2026 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 474-CV/VPTU ngày
12/01/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc giao triển khai thực hiện kết luận
của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 751 về tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở tham mưu
của Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài
có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026, với những nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ
Chính trị
1
; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 751
về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài
2
;
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự
án tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự
án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt dự
án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực
1
Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị; Ý kiến Bộ Chính trị đối với Tờ trình, báo cáo về rà soát,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tại văn bản số 15422-CV/VPTW ngày 16/6/2025 của Văn phòng
Trung ương Đảng.
2
Số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024, số 978/VPCP-CN ngày 08/02/2025, số 26/CĐ-TTg ngày 31/3/2025, số 13/CĐ-
TTg ngày 08/02/2025, số 165/TB-VPCP ngày 08/4/2025, số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025, số 138/CĐ-TTg ngày
20/8/2025, số 117/CV-BCĐ ngày 05/8/2025, số 466/TB-VPCP ngày 08/9/2025, số 193/CĐ-TTg ngày 09/10/2025,
số 230/CĐ-TTg ngày 26/11/2025…
66
10 3
2
hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ
sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.
- Xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, có
nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh, để nhanh chóng đưa dự án đi
vào hoạt động; góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội;
không để thất thoát, lãng phí; không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp
khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám
làm với tinh thần trong sáng, vì lợi ích chung.
2. Yêu cầu
- Rà soát, phân loại, đánh giá toàn diện các khó khăn, vướng mắc, nguyên
nhân và đề xuất giải pháp xử lý triệt để, dứt điểm, bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ
trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ
đạo xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.
- Kế hoạch xử lý phải xác định rõ nội dung công việc cần thực hiện, lộ
trình, thời gian hoàn thành, đơn vị chủ trì thực hiện đối với từng dự án, để các
sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng
thời, là căn cứ để kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
của các đơn vị.
- Quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước;
các sở, ngành, địa phương, đơn vị, bộ phận có liên quan trong quá trình thực
hiện kế hoạch phải chủ động phối hợp đồng bộ, hiệu quả; vấn đề thuộc thẩm
quyền của ngành nào, cấp nào thì cấp, ngành đó xử lý hoặc đề xuất xử lý; giải
quyết đúng việc, đúng nội dung, đúng phạm vi, đối tượng, có tính khả thi rõ
ràng, hiệu quả rõ rệt.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối với các dự án đầu tư công: Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ
đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ các nhiệm vụ giao tại Phụ lục I kèm theo
Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian và chất lượng.
2. Đối với các dự án đầu tư trực tiếp, dự án đầu tư có sử dụng đất: Các sở,
ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan căn cứ các nhiệm vụ
giao tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện, đảm
bảo thời gian và chất lượng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan:
- Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, khẩn trương xây
dựng chi tiết Kế hoạch của đơn vị mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện; trong kế hoạch phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn
thành, giải pháp và kết quả thực hiện từng nội dung công việc của từng dự án.
Định kỳ vào ngày 15 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3
- Thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung danh mục và kế hoạch xử lý cho
các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh
(nếu có) theo các nội dung tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Kế hoạch này, gửi
về Sở Tài chính, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo
giải quyết theo quy định.
2. Giao Sở Tài chính:
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ
được giao tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện vào
ngày 20 hàng tháng.
- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch xử lý (bổ sung) đối với các
dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh do
các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đề xuất (nếu có).
- Tham mưu thành lập 04 tổ công tác do 04 đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh làm tổ trưởng; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị liên quan làm
thành viên. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của
các dự án được phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo Kế hoạch này; trên
cơ sở đó, chỉ đạo xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; định
kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tiến độ thực hiện và các vấn đề vượt
thẩm quyền.
3. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 05/9/2025 và
Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh về xử lý khó
khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát,
lãng phí trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án đã có ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo ý
kiến chỉ đạo, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án
tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm
2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã,
phường, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Đảng ủy các xã, phường;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH,
NNMT, KTTC, VHXH.
(Q.TH1.17)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Anh
TỔNG SỐ 97 dự án
A
Dự án thuộc thẩm quyền giải quyết
của cơ quan trung ƣơng
B
Dự án thuộc thẩm quyền giải quyết
của tỉnh
97 dự án
I
Dự án có khó khăn, vƣớng mắc trong
công tác bồi thƣờng, GPMB
53 dự án
1
Đường nối TP Thanh Hoá với CHK Thọ
Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường
tỉnh 514
Các xã: Tân
Ninh, An Nông,
Hợp Tiến, Xuân
Du
Sở Xây dựng
- Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, cụ thể:
+ Mức hỗ trợ khác khi thu hồi diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất
ở nhưng không được công nhận là đất ở;
+ Thu hồi các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
(GCNQSD) đất vượt hạn mức đất ở, cấp vượt hạn mức đã tách sổ.
+ Thu hồi các thửa đất được giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm
quyền nhưng chưa được cấp GCNQSD đất và chưa xây dựng nhà ở.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với
các ngành và địa phương có liên quan tập trung, tham mưu
cho UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của
UBND các xã có dự án đi qua chậm nhất ngày 25/3/2026; cụ
thể:
+ Hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của UBND
các xã: (1) Mức hỗ trợ khác khi thu hồi diện tích đất vườn, ao
trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở;
(2) Thu hồi các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng (GCNQSD) đất vượt hạn mức đất ở, cấp vượt hạn
mức đã tách sổ; (3) Thu hồi các thửa đất được giao đất, cho
thuê đất không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp
GCNQSD đất và chưa xây dựng nhà ở.
+ Tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo điểm c
khoản 3 Điều 5 và Quy định về bồi thường thiệt hại về tài sản
khi Nhà nước thu hồi đất theo điểm a, điểm c khoản 11 Điều
3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
- Giao UBND các xã Tân Ninh, An Nông, Hợp Tiến khẩn
trương đẩy nhanh tiến độ GPMB, phấn đấu hoàn thành
GPMB trước 30/6/2026 để bàn giao cho nhà thầu thi công
theo quy định.
- Giao Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công, để phấn đấu hoàn thành dự án trong
năm 2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Phụ lục 1:
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, GIẢI QUYẾT NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG
TỒN ĐỌNG KÉO DÀI CÓ NGUY CƠ GÂY THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2026
Ghi chú
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
2
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
2
Đường nối thành phố Thanh Hóa với
Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ
Đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng
hàng không Thọ Xuân
Các xã: Hợp
Tiến, Thọ Ngọc,
Thọ Bình, Sao
Vàng
Sở Xây dựng
Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, cụ thể:
+ Mức hỗ trợ khác khi thu hồi diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất
ở nhưng không được công nhận là đất ở.
+ Thu hồi các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
(GCNQSD) đất vượt hạn mức đất ở, cấp vượt hạn mức đã tách sổ.
+ Thu hồi các thửa đất được giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm
quyền nhưng chưa được cấp GCNQSD đất và chưa xây dựng nhà ở.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với
các ngành và địa phương có liên quan tập trung, tham mưu
cho UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của
UBND các xã có dự án đi qua chậm nhất ngày 25/3/2026; cụ
thể:
+ Hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của UBND
các xã: (1) Mức hỗ trợ khác khi thu hồi diện tích đất vườn, ao
trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở;
(2) Thu hồi các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng (GCNQSD) đất vượt hạn mức đất ở, cấp vượt hạn
mức đã tách sổ; (3) Thu hồi các thửa đất được giao đất, cho
thuê đất không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp
GCNQSD đất và chưa xây dựng nhà ở.
+ Tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo điểm c
khoản 3 Điều 5 và Quy định về bồi thường thiệt hại về tài sản
khi Nhà nước thu hồi đất theo điểm a, điểm c khoản 11 Điều
3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc
hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
- Giao UBND các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình khẩn
trương đẩy nhanh tiến độ GPMB, phấn đấu hoàn thành
GPMB trước 30/6/2026, để bàn giao cho nhà thầu thi công
theo quy định.
- Giao Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công, để phấn đấu hoàn thành dự án trong
năm 2027
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
3
Hệ thống tiêu úng Đông Sơn
Các huyện
Thiệu Hóa,
Đông Sơn,
Quảng Xương
và thành phố
Thanh Hóa (cũ)
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Hợp phần XL: Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và hết bảo
hành.
- Hợp phần GPMB:
+ 04 khu tái định cư: 2 khu đã hoàn thành chưa quyết toán, 2 khu chưa
hoàn thành; 01 công trình phụ trợ (cống ngầm Nam Ngạn) chưa hoàn
thành.
+ Khu vực GPMB dở dang (gói thầu số 17 và 21) tại Văn bản số
3981/BNN-XD Bộ NN&PTNT có chủ trương dừng thực hiện, giao
UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn vốn thực hiện; Tại Thông báo số
104/TB-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND
thành phố lập dự án mới. Tuy nhiên, để thực hiện được GPMB phần còn
lại còn vướng mắc về cơ chế, chính sách GPMB.
- Giao Chủ đầu tư:
+ Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn
chỉnh hồ sơ thủ tục trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường
quyết toán dự án theo quy định; đảm bảo hoàn thành quyết
toán dự án và các công việc liên quan trước ngày 31/12/2026.
+ Rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công
tác GPMB của dự án để bàn giao cho UBND các xã, phường
có liên quan và tiếp tục chi trả (hoặc thu hồi) kinh phí bồi
thường GPMB của dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước
ngày 31/3/2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
4
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường
Đông Thọ, TP. Thanh Hóa (MBQH số
2788/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 điều
chỉnh MBQH số 35/XD-UB ngày
22/3/2004)
Phường Hàm
Rồng
UBND phường
Hàm Rồng
- Dự án đã thực hiện GPMB một phần diện tích thuộc phạm vi dự án.
Tuy nhiên, không xác định được phạm vi, ranh giới phần diện tích đất đã
GPMB và phần diện tích đất chưa GPMB.
- Hiệu quả đầu tư không đảm bảo do chi phí GPMB lớn (tuyến số 06 là:
28,0 tỷ và TĐC 26 lô; tuyến số 01 là: 36,5 tỷ và TĐC 41 lô; đường Đông
Tác và các tuyến xung quanh: 23,6 tỷ và TĐC 34 lô).
- UBND thành phố Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn
4509/UBND-TCKH ngày 11/6/2025 về điều chỉnh QHCT1/500 do nhu
cầu quỹ đất TĐC lớn, nếu tiếp tục thực hiện dự án sẽ không có quỹ đất
TĐC để bố trí cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành điều
chỉnh quy hoạch.
- Giao UBND phường Hàm Rồng:
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ ranh giới
phần diện tích đất đã GPMB và phần diện tích đất chưa
GPMB của dự án.
+ Phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN,
thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch
chung đô thị Thanh Hóa và Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ
lệ 1/2000 khu vực số 01, tiếp tục thi công xây dựng dự án
trong Quý III/2026; phấn đấu hoàn thành, đưa dự án đi vào
hoạt động trong Quý IV/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
5
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường
Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá (MBQH
số 73/UB-CN).
Các phường:
Hạc Thành,
Đông Sơn,
Đông Tiến
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong GPMB, cụ thể như sau:
+ 32 hộ phường Hạc Thành: do điều chỉnh quy hoạch, vì vậy mới thực
hiện công tác kiểm kê; chưa thực hiện thu hồi đất, chưa phê duyệt
phương án bồi thường;
+ Đối với 27 hộ đợt 1 (ngõ Lăng Viên) đã thực hiện chi trả 26/27; còn 1
hộ chưa nhận tiền bồi thường; còn 08 hộ chưa bàn giao mặt bằng; do các
hộ đang đề nghị được bố trí tái định cư (05 hộ chuyển; 03 hộ lùi)
+ Đối với 85 hộ (422 mộ chí: các hộ chưa phối hợp kiểm kê do không
muốn di chuyển.
- Giao UBND phường Hạc Thành thực hiện công tác GPMB
của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự
án trong Quý II/2026.
- Giao Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án, hoàn thành
trong năm 2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
6
Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải
Thượng (GĐ1) để GPMB xây dựng khu
công nghiệp luyện kim
Các Phường:
Trúc Lâm, Đào
Duy Từ
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
Hiện còn 0,12 ha diện tích đất trong phạm vi dự án chưa hoàn thành
công tác bồi thường GPMB liên quan đến 02 hộ đã thu hồi đất, phê duyệt
phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để
thi công
- Giao UBND phường Đào Duy Từ, Trúc Lâm thực hiện công
tác GPMB của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để
thực hiện dự án trước Quý II/2026.
- Giao Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án, hoàn thành
trong năm 2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
7
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư
xã Đông Hương, thành phố Thanh Hoá
(MBQH - 1876/UBND - QLĐT ngày
28/10/2010)
Phường Hạc
Thành
UBND phường Hạc
Thành
- Do khó khăn trong công tác GPMB dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện
dự án.
- Hiện nay, dự án được bàn giao cho UBND phường Hạc Thành quản lý.
- Giao UBND phường Hạc Thành thực hiện công tác GPMB
của dự án, hoàn thành trước Quý II/2026, phấn đấu hoàn
thành dự án, đưa vào sử dụng Quý II/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
8
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nối từ
đường Nguyễn Tĩnh đến khu quy hoạch
xen cư thôn Quang Trung
Phường Hạc
Thành
UBND phường Hạc
Thành
- Tại tuyến nhánh số 1, do vướng mắc trong công tác GPMB đối với 01
hộ gia đình; theo thiết kế 5,5m, có vỉa hè hai bên và đèn chiếu sáng,
nhưng do vướng mắc trong công tác GPMB nên chỉ thi công đảm bảo
5,5m bề mặt đường, còn đèn chiếu sáng và vỉa hè không đủ điều kiện thi
công.
- Đang thực hiện điều chỉnh dự án (do khó khăn, vướng mắc trong công
tác GPMB) và yêu cầu các bên liên quan, gấp rút hoàn thiện hồ sơ,
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng làm cơ sở thực hiện quyết toán vốn
đầu tư dự án theo quy định. Dự kiến thời gian chậm nhất đến ngày
30/9/2025.
- Giao UBND phường Hạc Thành khẩn trương hoàn thành
công tác quyết toán dự án trong Quý II/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
4
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
9
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ
thôn Thành Xuân đi thôn Giang Sơn, xã
Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa
Xã Hoằng Tiến
UBND xã Hoằng
Tiến
Đoạn tuyến còn lại chưa thi công có chiều dài L=542,51m gặp khó khăn
trong việc giải phóng mặt bằng.
Giao UBND xã Hoằng Tiến chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để
bàn giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án;
phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
10
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, TĐC xã
Quảng Thắng (MBQH kèm theo QĐ số
4237/QĐ-UBND ngày 23/9/2021, MB
1858 ngày 23/4/2012 điều chỉnh MBQH
số 1821/UBND-QLĐT ngày 20/10/2009)
Các phường
Hạc Thành,
Đông Quang
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Đã hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1; hiện
dừng thi công do còn vướng chưa GPMB đối với 02 hộ gia đình, cá nhân
(diện tích khoảng 484,9m2).
- Hiện nay, dự án bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn
quản lý.
Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các phường:
Hạc Thành, Đông Quang thực hiện trình tự, thủ tục theo quy
định của pháp luật để GPMB đối với phần diện tích còn lại
của dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2026, để tiếp
tục triển khai thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành dự án,
đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
11
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Phục và
các tuyến đường xung quanh đường
Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng,
Thành phố Thanh Hóa
Các phường
Hạc Thành;
Đông Quang.
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Khó khăn: Diện tích chưa GPMB 411,7 m2, gồm 11 hộ đất thổ cư
thuộc phường Hạc Thành, gồm (01 hộ di chuyển, 5 hộ lùi và 5 hộ có tài
sản trên đất của bố mẹ), cụ thể
- Còn 04 hộ (03 hộ có đất và 01 hộ có tài sản) chưa nhận tiền,
- Các hộ chưa phê duyệt: 7 hộ (03 hộ có đất và 04 hộ con có tài sản trên
đất) thuộc mặt đường quốc lộ 1A đoạn Từ Cầu Bố đến đường CSEDP
chưa được phê duyệt (Lý do: Chưa phê duyệt giá đất cụ thể nơi đi để làm
cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Không có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công.
- Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các phường:
Hạc Thành, Đông Quang thực hiện trình tự, thủ tục theo quy
định của pháp luật để GPMB đối với phần diện tích còn lại
của dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2026, để tiếp
tục triển khai thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành dự án,
đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn cho dự án để
tiếp tục thực hiện dự án khi có điều kiện về nguồn vốn theo
quy định.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
12
Đường Dương Đình Nghệ kéo dài, thành
phố Thanh Hóa.
Phường Hạc
Thành
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Công trình có 03 đoạn tuyến, đoạn 2 và đoạn 3 đã thi công hoàn thành,
đoạn 1 từ cầu vượt Phú Sơn đến đường Triệu Quốc Đại mới đầu tư theo
hiện trạng. Do khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB khi đầu tư
đoạn 1 theo quy hoạch, nên phải điều chỉnh dự án (điều chỉnh giảm quy
mô mặt cắt ngang đoạn 1 từ cầu vượt Phú Sơn đến Triệu Quốc Đạt) dẫn
đến chậm tiến độ dự án. Đến nay các khó khăn dẫn đến chậm tiến độ cơ
bản đã được giải quyết: Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu (giải phóng 04
hộ dân và 01 tổ chức).
- Giao Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án, hoàn thành
đưa vào sử dụng trong Quý II/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
5
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
13
Đường Bà Triệu, thị xã Sầm Sơn, tỉnh
Thanh Hóa (Giai đoạn II: Đoạn từ đường
Bà Triệu đến Quốc lộ 47)
Phường Sầm
Sơn
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án khoảng 25.951,9m2,
thuộc địa giới hành chính 02 phường Trường Sơn và Bắc Sơn. (Trong
đó: Đất ở các hộ dân: 1.137m2; Đất lúa, hoa màu các hộ dân:
22.774,7m2; Đất do UBND phường quản lý: 628,5m2; Đất giao thông
nội đồng và đất thủy lợi: 1.411,7m2). Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng
thuộc phạm vi dự án gồm: 76 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức. Dự án
đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ và GPMB được 70 hộ dân có
đất nông nghiệp, đất trụ sở của 02 tổ chức, đất UBND phường quản lý
để bàn giao mặt bằng thi công. Hiện còn lại 06 hộ dân có đất ở (vị trí mặt
đường Lê Lợi) chưa GPMB được do chưa có quỹ đất phù hợp để bố trí
tái định cư.
- Giao Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các hồ sơ thủ tục để
tiếp tục thực hiện dự án, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng
trong năm 2026
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
14
Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ
phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá
Thước
Các xã: Cổ
Lũng, Lũng
Niêm
Ban QLDA đầu tư
công trình giao
thông Thanh Hóa
Việc thực hiện GPMB gặp khó khăn do chưa bố trí được tái định cư cho
các hộ phải di dời, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch tái định
cư mất nhiều thời gian.
- Giao Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục
có liên quan, để tiếp tục triển khai thi công xây dựng dự án
theo quy định; đồng thời, phối hợp với UBND các xã: Cổ
Lũng, Lũng Niêm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB dự
án, để bàn giao cho nhà thầu thi công trước ngày 31/12/2026
- Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố
trí kịp thời nguồn vốn cho dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện
theo quy định.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
15
Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh Quốc
lộ 45 vào Cụm công nghiệp phía Tây Bắc
thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định
Các xã: Định
Hoà, Yên Định
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình nông nghiệp
và PTNT Thanh Hóa
- Chưa hoàn thành công tác GPMB tại nút giao K0+00 và nút giao
ĐT.516B (đoạn từ Km 1+627,14 - Km 1+800).
- Nguyên nhân: Hiện nay, vị trí khu tái định cư cho các hộ đã xây dựng
hoàn thành xong hạ tầng. Tuy nhiên, giá đất tái định cư theo bảng giá đất
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND, ngày
27/12/2024, cao hơn gấp 2, 3 lần so với thời điểm tháng 3/2021, nên các
hộ gia đình chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao đất thực
hiện dự án, dẫn đến khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB dự án.
Bên cạnh đó, có 4 hộ bị thu hồi đất ở với diện tích lớn, nhưng các hộ
chưa đồng ý nhận tiền và đề nghị được bồi thường diện tích đất ở theo
diện tích đã nộp tiền sử dụng đất.
- Giao UBND các xã Định Hoà, Yên Định thực hiện công tác
GPMB của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực
hiện dự án trước Quý II/2026; phấn đấu hoàn thành dự án
trong Quý IV/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
16
HTKT khu tái định cư Đại lộ Bắc Nam
phường Quảng Hưng, thành phố Thanh
Hóa MBQH số 3725/QĐ-UBND ngày
31/5/2021 (điều chỉnh từ MBQH
1185/UBND-QLĐT ngày 14/7/2008)
Phường Quảng
Phú
UBND phường
Quảng Phú
- Về công tác GPMB: Dự án được triển khai từ năm 2008, đến nay đã
GPMB được 2,18ha/2,67ha; diện tích chưa GPMB là 0,49ha. Dự án
dừng thực hiện do chưa GPMB đối với diện tích còn lại.
- Giao UBND phường Quảng Phú thực hiện công tác GPMB
của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự
án trước Quý II/2026; phấn đấu hoàn thành dự án trong Quý
II/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
17
HTKT khu dân cư Cầu Quán Nam,
phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá
Các phường
Hạc Thành,
Quảng Phú
UBND phường Hạc
Thành
- Do vướng mắc trong công tác GPMB,
- UBND thành phố Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn
4509/UBND-TCKH ngày 11/6/2025 về điều chỉnh QHCT 1/500 do nhu
cầu quỹ đất TĐC lớn, nếu tiếp tục thực hiện dự án sẽ không có quỹ đất
TĐC để bố trí cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành điều
chỉnh quy hoạch.
- Giao UBND phường Quảng Phú thực hiện công tác GPMB
của dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự
án trước Quý II/2026; phấn đấu hoàn thành dự án trong Quý
II/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
6
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
18
Hạ tầng khu dân cư phía Đông đường
Chi nhánh điện, thị trấn Nga Sơn, huyện
Nga Sơn (Giai đoạn 2: Từ tuyến số 13 đi
Chi nhánh điện); Hạng mục: Đường giao
thông, vỉa hè, rãnh thoát nước và hệ
thống nước sạch
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
93 hộ gia đình có đất nông nghiệp với diện tích 56.642m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
19
Hạ tầng khu dân cư phía Đông đường
Chi nhánh điện, huyện Nga Sơn (giai
đoạn 1: Từ đường Yên Hạnh đến tuyến
số 13) Hạng mục: Đường giao thông, vỉa
hè, rãnh thoát nước và hệ thống nước
sạch
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
93 hộ gia đình có đất nông nghiệp với diện tích 56.642m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
20
Hạ tầng đông chi nhánh điện (HM Hạ
tầng kỹ thuật điện)
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
93 hộ gia đình có đất nông nghiệp với diện tích 56.642m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
21
Hạ tầng kỹ thuật đông đường chi nhánh
điện (HM di chuyển đường day 35Kv và
DZ 10KV phục vụ GPMB khu dân cư
đồng đường CNĐ)
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
93 hộ gia đình có đất nông nghiệp với diện tích 56.642m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
22
Hạ tầng khu dân cư Mả Bịch tiểu khu
Thắng Thịnh thị trấn Nga Sơn huyện Nga
Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Điện
chiếu sáng và sinh hoạt
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
19 hộ đất nông nghiệp với diện tích 18.982 m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
23
Hạ tầng khu dân cư Mả Bịch tiểu khu
Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn, huyện
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
19 hộ đất nông nghiệp với diện tích 18.982 m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
24
Hạ tầng khu dân cư phía Đông Quốc lộ
10 Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn,
tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Di chuyển
đường dây 35KV và đường dây 22kV
phục vụ GPMB khu dân cư
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
3 hộ đất ở diện tích 300m2 và 07 hộ đất nông nghiệp với diện tích
3.571m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
7
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
25
Hạ tầng điểm dân cư phía Đông QL10 xã
Nga Trung, huyện Nga Sơn; Hạng mục:
Tuyến 1 từ Km0+00-Km0+345; Tuyến 3
từ Km0+00 - Km0+120
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
4 hộ gia đình có đất ở với diện tích 341m2 và 9 hộ đất nông nghiệp với
diện tích 2.675 m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
26
Hạ tầng điểm dân cư phía Đông QL10 xã
Nga Trung, huyện Nga Sơn; Hạng mục:
Tuyến 1 từ Km0+345 - Km0+641,2;
Tuyến 2 từ Km0+00 - Km0+115
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
4 hộ gia đình có đất ở với diện tích 341m2 và 9 hộ đất nông nghiệp với
diện tích 2.675 m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
27
Hạ tầng điểm dân cư phía đông QL10 xã
Nga Trung, huyện Nga Sơn; Hạng mục:
Đường dây hạ thế 0,4kV
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
4 hộ gia đình có đất ở với diện tích 341m2 và 9 hộ đất nông nghiệp với
diện tích 2.675 m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
28
Khu dân cư đông quốc lộ 10 xã Nga
Trung, huyện Nga Sơn
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
4 hộ gia đình có đất ở với diện tích 341m2 và 9 hộ đất nông nghiệp với
diện tích 2.675 m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
29
Hạ tầng khu dân cư Bắc nhà máy nước
xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh
Hoá
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
4 hộ gia đình có đất nông nghiệp diện tích 4.456m2.
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30
Khu dân cư Đông chùa Đống Cao xã Nga
Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Xã Nga Sơn UBND xã Nga Sơn
Chủ đầu tư trước khi sáp nhập chưa hoàn thành công tác GPMB đối với
14 hộ gia đình có đất nông nghiệp diện tích 11.962m2
Giao UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật
để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
8
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
31
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trại bò,
thôn Hành chính, TT Yên Lâm huyện
Yên Định
Xã Quý Lộc UBND xã Quý Lộc
Nguồn gốc đất của các hộ dân là đất nông trường Thống Nhất giao khoán
cho các hộ công nhân; bàn giao về UBND xã Yên Lâm cũ năm 2016,
chưa được bồi thường cây cối hoa màu cho các hộ, UBND xã Yên Lâm
cũ đã thanh lý hợp đồng thầu khoán và hợp đồng thầu khoán lại cho các
hộ. Đến năm 2020, khi triển khai dự án khu dân cư trại bò, Ban QLDA
ĐTXD huyện Yên Định làm chủ đầu tư thì phê duyệt quyết định thu hồi
đất và phương án GPMB; giá trị tài sản và đất của các hộ bằng không,
nên khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì các hộ cản trở không
cho để đơn vị thi công, các hộ đề nghị được hỗ trợ tài sản nhưng không
được chấp nhận.
Giao UBND xã Quý Lộc tích cực tuyên truyền, vận động
người dân thực hiện phương án bồi thường, GPMB được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu hoàn thành công tác bồi
thường, GPMB trong Quý II/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
32
Nạo vét khơi thông dòng chảy sông Cầu
Chày
Các xã: Xuân
Tín, Xuân Lập
UBND xã Xuân Lập
Dự án mới triển khai được 10% khối lượng dự án, đang còn vướng mắc
trong công tác GPMB.
Giao UBND xã Xuân Lập chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trong Quý II/2026; thi
công hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trong Quý II/2027.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
33
Sửa chữa, duy tu sạt lở mái đê và đắp
hoàn thiện mặt cắt đê hữu sông Hoàng
(đoạn từ K3+678-K4+478) xã Thọ Ngọc
và xã Xuân Lộc.
Xã Thọ Ngọc
và Thọ Phú
UBND xã Thọ Ngọc
Phạm vi thực hiện dự án chỉ có duy nhất một tuyến đường tiếp cận, đây
là tuyến đường nội đồng kết hợp đường dân sinh có quy mô nhỏ hẹp,
nền đường yếu. Do dự án không có chi phí GPMB nên chưa có mặt bằng
để thi công mặt đê theo thiết kế.
Giao UBND xã Thọ Ngọc chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trong Quý II/2026, để bàn
giao cho nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án; phấn
đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trong Quý II/2027.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
34
Cầu Cốc Thuận qua kênh Nam, xã Xuân
Lộc, huyện Triệu Sơn
Xã Thọ Phú UBND xã Thọ Phú Do chưa hoàn thành GPMB.
Giao UBND xã Thọ Phú căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan
(nếu có) theo thẩm quyền trước ngày 30/6/2026; đồng thời,
ưu tiên, bố trí vốn cho dự án, để tiếp tục triển khai thực hiện,
phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trước ngày
30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
35
Sắp xếp ổn định khu dân cư cho các hộ
dân thôn Trình
Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
Hiện nay khó khăn về công tác GPMB, chưa xác định được tỉ lệ đất nông
nghiệp, chưa có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể nên chưa tiến hành
lên phương án bồi thường hỗ trợ TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nên
chưa thi công được.
Giao UBND xã Cổ Lũng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan
(nếu có) theo thẩm quyền trước ngày 30/6/2026; đồng thời,
ưu tiên, bố trí vốn cho dự án, để tiếp tục triển khai thực hiện,
phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trước ngày
30/6/2027.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
36
Mở rộng khu TĐC Nam đường Hồ Tùng
Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Phường Quang
Trung
Ban Quản lý KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đến nay, mới bàn giao 1,3/2,2ha cho nhà thầu thi công; phần diện tích
còn lại đang vướng mắc, chưa hoàn thành GPMB.
Giao UBND phường Quang Trung chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của
pháp luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày
30/6/2026,
Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN khẩn trương
thực hiện dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày
30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
9
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
37
Khu TĐC Tĩnh Hải (GĐ1) - KKT Nghi
Sơn
Phường Tĩnh
Hải
Ban quản lý KKT
Nghi Sơn và các
KCN
- Dự án dừng triển khai thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng; Dự án đang dừng thi công do nhân dân không đồng tình nhận
đền bù GPMB và hiện nay không còn phù hợp với quy hoạch chung
KKT Nghi Sơn
- Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan nghiên cứu đề xuất của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và
các KCN về việc dừng thực hiện và quyết toán dự án, báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
38
Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông
trục chính phía Tây - Khu kinh tế Nghi
Sơn
Xã Trường Lâm
Ban quản lý KKT
Nghi Sơn và các
KCN
- Vướng mắc về mặt bằng như:
+ Một số hộ dân không được hưởng chế độ bồi thường nhưng vẫn yêu
cầu được chi trả kinh phí bồi thường, GPMB;
+ UBND phường Trúc Lâm chưa xác định được nguồn gốc đất của hộ
ông Nguyễn Khắc Hồ đề xác định đối tượng được chi trả kinh phí bồi
thường GPMB;
+ Việc thi công của nhà thầu bị các hộ dân cản trở do không đồng tình
với phương án bồi thường, GPMB;
+ UBND xã Trường Lâm chưa thực hiện GPMB xong hệ thống đường
điện 35kv, 10kv, 0,4kv qua dự án.
+ Dự án chưa được bố trí đủ vốn để thực hiện công tác GPMB và thi
công xây dựng công trình.
- Giao UBND xã Trường Lâm, UBND phường Trúc Lâm giải
quyết các vướng mắc trong công tác GPMB hoàn thành và
bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2026.
- Giao Sở Tài chính tham mưu, bố trí vốn để thực hiện công
tác GPMB và thi công xây dựng công trình, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh trước ngày 15/3/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
39
Khu dân cư, tái định cư thôn Hồng
Thắng, xã Quảng Cư, TP Sầm Sơn (khu
2)
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Các hộ kiến nghị nâng giá đất bồi thường tương đương với giá đất tái
định cư và được bố trí tái định cư tại chỗ.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
40
Khu dân cư, tái định cư thôn Cường
Thịnh, xã Quảng Cư, TP Sầm Sơn (khu 1)
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
- Các hộ đất ở: Kiến nghị bồi thường theo giá đất tại thời điểm hiện tại và
được bố trí tái định cư tại chỗ.
- Các hộ đất nông nghiệp: Không đồng ý với giá đất nông nghiệp được
phê duyệt.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
41
Khu dân cư, tái định cư thôn Cường
Thịnh, xã Quảng Cư, TP Sầm Sơn (khu 2)
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Các hộ kiến nghị nâng giá đất bồi thường tương đương với giá đất tái
định cư và được bố trí tái định cư tại chỗ.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
42
Khu tái định cư Hồng Thắng 1, phường
Quảng Cư
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương
án bồi thường. Tuy nhiên, đến nay các hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa
chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng do chênh lệch giá trị đất tại
thời điểm thu hồi đất thấp hơn giá nộp tiền sử dụng đất ở tái định cư tại
thời điểm giao đất. Các hộ đề nghị phê duyệt lại giá trị bồi thường, hỗ trợ
theo quy định mới nhất hoặc sử dụng giá giao đất tái định cư tại thời
điểm phê duyệt Phương án bồi thường.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
10
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
43
Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến,
phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Một số vị trí các hộ dân không chấp hành GPMB.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
44
Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông
Đông, thành phố Sầm Sơn
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Chưa có xác minh nguồn gốc sử dụng đất làm cơ sở triển khai công tác
GPMB.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
45
Khu tái định cư Khu phố Bắc Kỳ,
phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Còn 03 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB nhưng chưa
chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng; 01 hộ chưa hoàn thành việc
điều chỉnh trích đo; 03 hộ chưa chưa có xác minh nguồn gốc sử dụng đất
nên chưa có có cơ sở thực hiện công tác GPMB; 49 hộ mặt đường
Nguyễn Du trích đo ranh giới thu hồi trùng với thu hồi GPMB dự án hộ
mặt đường Nguyễn Du. Do trích đo ranh giới thu hồi dự án đường
Nguyễn Du và dự án tái định cư Bắc Kỳ thuộc không trùng nhau nên
UBND phường gặp khó khăn trong công tác xác minh nguồn gốc sử
dụng đất (xác định diện tích đất ở và diện tích đất lấn chiếm) và 06 hộ
diện tích thu hồi bé chưa xác minh nguồn gốc sử dụng đất.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
46
Khu tái định cư khu phố Công Vinh,
phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Hộ ông Phạm Gia Cuộng thu hồi đất nông nghiệp và 01 mộ tổ trên đất
UBND phường quản lý chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng;
đối với 19 hộ chưa có xác minh nguồn gốc sử dụng đất nên chưa có có
cơ sở thực hiện công tác GPMB.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
47
Khu tái định cư Đồng Me, phường
Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Đối với 04 hộ di chuyển mồ mả: các hộ đề nghị hỗ trợ thêm 70 triệu/1
mộ tổ mới chấp hành di chuyển; đối với các hộ đất ở còn lại, chưa có xác
minh nguồn gốc sử dụng đất nên chưa có cơ sở thực hiện công tác
GPMB.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
48
Khu dân cư, tái định cư đồng Nấp - đồng
Eo, phường Trường Sơn, thành phố Sầm
Sơn
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Một số hộ dân chưa chấp hành phối hợp thực hiện GPMB, đặc biệt đối
với Bến xe khách Sầm Sơn không phối hợp ký hồ sơ kiểm kê dù đã vận
động nhiều lần.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
49
Đường Lê Thánh Tông (đoạn từ đường
ven biển đến đường Tây Sầm Sơn 5)
Phường Sầm
Sơn
UBND phường Sầm
Sơn
Còn lại 219m2/3 hộ đất ở chưa triển khai GPMB (đã kiểm kê, chưa phê
duyệt phương án).
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
11
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
50
Hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Thọ
Xuân, huyện Thọ Xuân
Xã Thọ Xuân UBND xã Thọ Xuân
Chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, để bàn giao cho nhà thầu
thi công.
Giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/6/2026,
hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
51
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định
cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi
Sơn.
Các phường:
Đào Duy Từ,
Hải Bình
Ban QLDA đầu tư
xây dựng Nghi Sơn
Các hộ dân không thống nhất với phương án bồi thường đã được phê
duyệt, không thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng do còn kiến
nghị về đơn giá đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với
các đơn vụ có liên quan nghiên cứu ý kiến của UBND
phường Đào Duy Từ tại Văn bản số 325/UBND-KTHTĐT
ngày 02/02/2026, có ý kiến hướng dẫn để đơn vị thực hiện,
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm
quyền trước ngày 10/3/2026.
- Giao UBND các phường Đào Duy Từ, Hải Bình theo chức
năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý
III/2026.
- Giao Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án,
thành dự án, đưa vào sử dụng trong Quý II/2027..
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
52
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị
động lực – Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hóa.
Các phường:
Đào Duy Từ,
Hải Lĩnh, Tĩnh
Gia
Ban QLDA đầu tư
xây dựng Nghi Sơn
Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, đã được gia hạn thời
gian thực hiện 01 lần, ngày đóng khoản vay sau khi được gia hạn là ngày
31/12/2026. Đến nay, thời gian thực hiện dự án chỉ còn lại khoảng 13
tháng; tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng rất
chậm so với kế hoạch, các hạng mục công trình chính của dự án (các
công trình giao thông, chiếm khoảng 70% tổng giá trị xây lắp của dự án)
mới được bàn giao khoảng 50% mặt bằng thi công. Do tiến độ giải
phóng mặt bằng chậm, chủ đầu tư và nhà thầu không có mặt bằng để tổ
chức triển khai thi công nên dự án chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn
thành trước ngày đóng của khoản vay đã ký với Ngân hàng Thế giới. Các
vướng mắc cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng:
- Các dự án chuyển tiếp đã thực hiện công tác GPMB từ giai đoạn 2020
đến nay, một số hộ dân đã được bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của
Luật Đất đai năm 2013; theo đó, đối với các hộ đã được bồi thường trước
ngày 01/8/2024 thì đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở được hỗ
trợ bằng 50% giá đất ở. Từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương 2
cấp đi vào hoạt động, thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ đất vườn, ao
trong cùng thửa đất ở do UBND các xã, phường quyết định. Hiện nay,
các xã, phường vẫn chưa quyết định về chính sách nêu trên nên chưa thể
thực hiện thu hồi đối với các thửa đất ở có đất vườn ao liền kề, làm ảnh
hưởng lớn đến tiến độ thực hiện GPMB.
- Từ ngày 01/7/2025 do thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp, Công
tác GPMB thay đổi đơn vị thực hiện về cấp xã, phường do đó mất thời
gian gián đoạn để các đơn vị phường xã mới tiếp cận và thành lập hội
đồng bồi thường GPMB tổ chức triển khai thực hiện. Hiện nay tiến độ
thực hiện và giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng của dự án vẫn rất
chậm so với kế hoạch.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với
các đơn vụ có liên quan nghiên cứu ý kiến của UBND
phường Đào Duy Từ tại Văn bản số 325/UBND-KTHTĐT
ngày 02/02/2026, có ý kiến hướng dẫn để đơn vị thực hiện,
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm
quyền trước ngày 10/3/2026.
'- Giao UBND các phường: Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ
theo chức năng, nhiệm vụ được giao khấn trương thực hiện
trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn thành
công tác GPMB bàn giao đủ 100% bặt bằng cho nhà thầu thi
công triển khai thực hiện dự án trong Quý III/2026.
- Giao Chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND các phường:
Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ thực hiện công tác bổi
thường, GPMB dự ản; thưởng xuyên đôn đốcnhà thầu đầy
nhanh tiền độ thí công, để phẩn đấu hoàn thành dự ản trước
ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
12
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
53
Nâng cấp, cải tạo Đường Lê Niệm -
Quảng Hưng
UBND phường
Quảng Phú
Dự án đang tạm dừng thi công do chưa hoàn thành công tác GPMB.
Trước dây do nguồn kinh phí GPMB lớn nên chưa bố tri vốn chi cho
công tác GPMB, đến nay do tuyến 2 không phù hợp quy hoạch nên vẫn
chưatiếp tục triển khai thi công tiếp.
- Giao UBND phường Quảng Phủ chủ trì phối hợp với các
đơn vị liên quan, thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của
pháp luật để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, đảm bảo theo
quy định, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2026
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
II
Dự án có khó khăn, vƣớng mắc do thủ
tục pháp lý
14 dự án
1
Đầu tư xây dựng cầu Bến Lậm, xã Giao
An, huyện Lang Chánh
Xã Giao An UBND xã Giao An
Dự án đã được phê duyệt nhưng hiện nay chưa được cập nhật điều chỉnh
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Ảnh hưởng tới tiến độ giải
phóng GPMB và thi công xây dựng. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ so
với Quyết định phê duyệt.
- Giao UBND xã Giao An thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
2
Nâng cấp, mở rộng Đường giao thông từ
Đường tỉnh 530D đi cầu Bai Gỗ xã Giao
An, huyện Lang Chánh
Xã Giao An UBND xã Giao An
Dự án đã được phê duyệt nhưng hiện nay chưa được cập nhật điều chỉnh
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Ảnh hưởng tới tiến độ giải
phóng GPMB và thi công xây dựng. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ so
với Quyết định phê duyệt
- Giao UBND xã Giao An thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
3
Cầu và đường hai đầu cầu sông Sạo, xã
Giao Thiện, huyện Lang Chánh
Xã Giao An UBND xã Giao An
Dự án đã được phê duyệt nhưng hiện nay chưa được cập nhật điều chỉnh
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Ảnh hưởng tới tiến độ giải
phóng GPMB và thi công xây dựng. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ so
với Quyết định phê duyệt
- Giao UBND xã Giao An thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
4
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ
thôn Chiềng Lằn đi suối Hón Lối, xã
Giao Thiện, huyện Lang Chánh
Xã Giao An UBND xã Giao An
Dự án đã được phê duyệt nhưng hiện nay chưa được cập nhật điều chỉnh
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Ảnh hưởng tới tiến độ giải
phóng GPMB và thi công xây dựng. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ so
với Quyết định phê duyệt; không có chi phí GPMB
- Giao UBND xã Giao An thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
5
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn
Khụ 1 đi thôn Khụ 2, xã Giao Thiện,
huyện Lang Chánh
Xã Giao An UBND xã Giao An
Dự án đã được phê duyệt nhưng hiện nay chưa được cập nhật điều chỉnh
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Ảnh hưởng tới tiến độ giải
phóng GPMB và thi công xây dựng. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ so
với Quyết định phê duyệt
- Giao UBND xã Giao An thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
6
Nâng cấp đập Lằn Sổ, thôn Chiềng Lằn,
xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh
Xã Giao An UBND xã Giao An
Dự án đã được phê duyệt nhưng hiện nay chưa được cập nhật điều chỉnh
trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Ảnh hưởng tới tiến độ giải
phóng GPMB và thi công xây dựng. Dự án có nguy cơ chậm tiến độ so
với Quyết định phê duyệt
- Giao UBND xã Giao An thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có
liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định;
hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7
Sắp xếp ổn định khu dân cư cho các hộ
dân thôn Ấm Hiêu
Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
Hiện dự án gặp vướng mắc về quy hoạch, cụ thể: Trong Quy hoạch
chung xây dựng xã có một phần diện tích đang là đất quy hoạch bãi giữ
xe. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn Dự phòng ngân sách trung ương
và phải thực hiện giải ngân trong năm 2025. Tuy nhiên, do chưa hoàn
thành nên trong năm 2025 mới giải ngân được 990 triệu đồng, số vốn
còn lại 8.210 triệu đồng đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân sang quý
1/2026.
- Giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu về nguồn vốn của dự
án.
- Giao UBND xã Cổ Lũng thực hiện các thủ tục có liên quan
để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã; hoàn
thành dự án trong năm 2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8
Nâng cấp đường giao thông từ khu phố
Trùng đi khu phố Ảng, đi khu phố Oi, thị
trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn
Dự án chưa có quy hoạch sử dụng đất, nên chưa có cơ sở để thành lập
HĐGPMB, tiến hành GPMB bàn giao cho đơn vị thi công tổ chức triển
khai thực hiện các bước tiếp theo.
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương thực hiện các thủ tục
có liên quan để thực hiện công tác GPMB của dự án, hoàn
thành GPMB trong Quý II/2026; hoàn thành dự án trong năm
2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
13
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
9
Cầu sông Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang
Chánh
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn
Dự án đã thực hiện xong bước chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, dự án chưa có
quy hoạch sử dụng đất, nên chưa có cơ sở để thành lập HĐGPMB, tiến
hành GPMB bàn giao cho đơn vị thi công tổ chức triển khai thực hiện
các bước tiếp theo
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương thực hiện các thủ tục
có liên quan để thực hiện công tác GPMB của dự án, hoàn
thành GPMB trong Quý II/2026; hoàn thành dự án trong năm
2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
10
Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở sông Âm,
thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn
Dự án đã thực hiện xong bước chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thực
hiện chủ trương xóa bỏ chính quyền cấp huyện, nhiệm vụ GPMB chưa
bàn giao về UBND xã mới. Vì vậy, dự án chưa được GPMB, bàn giao
mặt bằng cho đơn vị thi công
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương thực hiện các thủ tục
có liên quan để thực hiện công tác GPMB của dự án, hoàn
thành GPMB trong Quý II/2026; hoàn thành dự án trong năm
2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11
Kè chống sạt lở bờ Tả sông Âm bảo vệ
khu dân cư đoạn từ cầu Quang Hiến đến
cửa ra của Suối Lưỡi thuộc thị trấn Lang
Chánh, huyện Lang Chánh
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn Dự án chưa có quy hoạch sử dụng đất, nên chưa triển khai thực hiện
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương hoàn thành các thủ
tục có liên quan để thực hiện dự án; hoàn thành dự án trong
năm 2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12
Cầu Suối Lưỡi, thị trấn Lang Chánh,
huyện Lang Chánh
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn
Dự án đã thực hiện kiểm đếm xong; chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất, để tiếp tục triển khai
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương hoàn thành các thủ
tục có liên quan để thực hiện dự án; hoàn thành dự án trong
năm 2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
13
Di dời đường dây 35KV phục vụ công
tác GPMB dự án Dự án Kè chống sạt lở
cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô
thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn
Lang Chánh, huyện Lang Chánh
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn
Dự án đã thực hiện kiểm đếm xong; chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất, để tiếp tục triển khai
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương hoàn thành các thủ
tục có liên quan để thực hiện dự án; hoàn thành dự án trong
năm 2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
14
Di dời đường dây 35kv phục vụ công tác
GPMB đường giao thông bản En đi bản
Năng Cát
Xã Linh Sơn UBND xã Linh Sơn
Dự án đã thực hiện kiểm đếm xong; chờ phê duyệt điều chỉnh để tiếp tục
triển khai
- Giao UBND xã Linh Sơn khẩn trương hoàn thành các thủ
tục có liên quan để thực hiện dự án; hoàn thành dự án trong
năm 2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
III
Dự án có khó khăn, vƣớng mắc do
năng lực của chủ đầu tƣ, nhà thầu thi
công
18 dự án
1
Nâng cấp cải tạo đường Lê Thánh Tông,
thành phố Thanh Hóa
Phường Hạc
Thành
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Do đơn vị thi công đang gặp khó khăn về tài chính nên đã dừng thi
công từ tháng 01/2019. Ban QLDA ĐTXD thành phố Thanh Hóa đã có
văn bản nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần nhưng đơn vị thi công vẫn chưa
triển khai.
- Ngày 30/6/2025, UBND thành phố Thanh Hóa đã có Văn bản số
5147/UBND-BDA về việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng thi công của
dự án với Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh.
- Ngày 11/7/2025 Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh đã
hoàn trả lại số tiền dư ứng của dự án là: 3.148.589.000 đồng.
- Giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công việc liên
quan trước ngày 31/3/2026, để tiếp tục triển khai thực hiện dự
án theo quy định.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
2
Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Cao
Thắng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Du,
thành phố Thanh Hóa.
Phường Hạc
Thành
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa
- Do đơn vị thi công đang gặp khó khăn về tài chính nên đã dừng thi
công từ tháng 11/2016.
- Ngày 30/6/2025, UBND thành phố Thanh Hóa đã có Văn bản số
5147/UBND-BDA về việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng thi công với
Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh; phần khối lượng còn
lại sẽ triển khai tiếp khi được bố trí nguồn vốn.
- Ngày 26/6/2025, Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh đã
hoàn đã hoàn trả lại số tiền dư ứng của dự án là 2.379.000.000 đồng.
- Giao chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công việc liên
quan trước ngày 30/6/2026, để tiếp tục triển khai thực hiện dự
án theo quy định.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
14
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
3
Hồ thành khu vực II, thành phố Thanh
Hóa
Phường Hạc
Thành
UBND phường Hạc
Thành
- Ban QLDA thành phố Thanh Hóa đã có Văn bản số 1436/BDA-DA4
ngày 13/6/2025 đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện công trình trước
ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, do công tác chuyển đổi mô hình chính quyền
địa phương 02 cấp, nhà thầu lo ngại về công tác bố trí nguồn vốn thanh
toán khối lượng đã thi công hoàn thành (hiện nhà thầu đã thi công ước
đạt 85% khối lượng hợp đồng); nên công tác triển khai thi công dự án
chưa được nhà thầu tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.
Mặt khác, dự án chưa được điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án
để làm cơ sở gia hạn hợp đồng, ký phụ lục hợp đồng đối với công việc
bổ sung và tổ chức nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thi
công hoàn thành (bao gồm cả phần bổ sung) làm ảnh hưởng đến tiến độ
dự án.
Giao UBND phường Hạc Thành tập trung chỉ đạo, đôn đốc
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn
thành, đưa dự án vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
4
HTKT khu dân cư tái định xã Quảng
Hưng, TP Thanh Hóa (MBQH số
723/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 điều
chỉnh MBQH số 11808/QĐ-UBND ngày
22/12/2015)
Phường Quảng
Phú
UBND phường
Quảng Phú
- Do đơn vị thi công đang gặp khó khăn về tài chính nên đã dừng thi
công từ tháng 11/2016. Ban QLDA ĐTXD số 1 đã có văn bản đôn đốc
đơn vị thi công nhiều lần.
- Ngày 25/6/2025, Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh Minh đã
hoàn đã hoàn trả lại số tiền dư ứng 1.186.276.000 đồng nộp vào ngân
sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước khu vực X.
- Ngày 30/6/2025, UBND thành phố Thanh Hóa đã có Văn bản số
5145/UBND-BDA về việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng thi công với
Công ty; phần khối lượng còn lại sẽ triển khai tiếp khi được bố trí nguồn
vốn.
- Hiện nay, dự án được bàn giao về UBND phường Quảng Phú quản lý.
- Giao UBND phường Quảng Phú khẩn trương thực hiện các
thủ tục có liên quan để thực hiện công tác GPMB của dự án,
hoàn thành GPMB trong Quý II/2026; hoàn thành dự án trong
Quý II/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
5
Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư xã Quảng
Hưng MBQH 1265
Phường Quảng
Phú
UBND phường
Quảng Phú
- Ngày 16/3/2023, Hợp tác xã xây dựng cao cấp Trường Thi (nhà thầu thi
công) có Văn bản số 01/CV về đề nghị thanh lý hợp đồng thi công gói
thầu xây lắp; theo đó có nội dung: Không đủ điều kiện về máy móc và
nhân lực để tiếp tục thi công hoàn thiện công trình; giám đốc HTX sức
khỏe yếu không đảm bảo điều hành công việc. Vì vậy, UBND phường
Quảng Phú đề nghị chấm dứt hợp đồng với Hợp tác xã xây dựng cao cấp
Trường Thi lập dự án gói thầu mới làm cơ sở triển khai thực hiện, đưa
dự án đi vào sử dụng.
Giao UBND phường Quảng Phú khẩn trương hoàn thành việc
thanh lý hợp đồng với nhà thầu theo thẩm quyền trước ngày
30/6/2026, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu mới tiếp tục triển
khai thực hiện dự án theo quy định; phấn đấu hoàn thành dự
án, đưa vào hoạt động trước 30/6/2027.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
6
Trường THCS Yến Sơn, xã Yến Sơn,
huyện Hà Trung
Xã Hà Trung UBND xã Hà Trung
Nhà thầu thi công không tiếp tục thi công; UBND xã Yến Sơn (cũ) đã
đơn phương chấm dứt HĐ đối với đơn vị thi công vào tháng 3/2025.
Giao UBND xã Hà Trung khẩn trương hoàn thành các hồ sơ,
thủ tục có liên quan (nếu có) theo thẩm quyền trước ngày
30/6/2026; ưu tiên bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện
dự án theo quy định, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử
dụng trong năm 2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
7
Đường GTNT xã Hà Đông, huyện Hà
Trung, tỉnh Thanh Hóa
Xã Hà Trung UBND xã Hà Trung Hiện nay đã tạm dừng thi công do năng lực của nhà thầu hạn chế.
Giao UBND xã Hà Trung khẩn trương hoàn thành các hồ sơ,
thủ tục có liên quan (nếu có) theo thẩm quyền trước ngày
30/6/2026; ưu tiên bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện
dự án theo quy định, phấn đấu hoàn thành dự án, đưa vào sử
dụng trong năm 2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
8
Trường tiểu học Thành Công xã Lũng
Cao
Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên, UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước (78 triệu đồng) theo quy định; đảm
bảo hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9
Trường mầm non Làng Kịt xã Lũng Cao Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước theo quy định; đảm bảo hoàn thành
các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10
Trường mầm non làng Thành Công, xã
Lũng Cao
Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước (34 triệu đồng) theo quy định; đảm
bảo hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
11
Trường tiểu học làng Cao Hoong, xã
Lũng Cao
Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước (26 triệu đồng) theo quy định; đảm
bảo hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12
Trường mầm non làng Cao Hoong, xã
Lũng Cao
Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước (26 triệu đồng) theo quy định; đảm
bảo hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13
Trường tiểu học làng Son, xã Lũng Cao Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước (26 triệu đồng) theo quy định; đảm
bảo hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
14
Trường tiểu học Khu chính, xã Lũng Cao Xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng
- Công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân
công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách
xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật
liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, tuy
nhiên sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết
định được phê duyệt nên không được thanh toán tạm ứng nên sau đó
nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình.
- UBND xã Cổ Lũng đã có văn bản gửi Phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh
Hóa đề nghị phối hợp xác minh danh tính, thông tin Công ty xây dựng
Trung Việt hiện nay để đề nghị thu hồi vốn tạm ứng. Tuy nhiên UBND
xã Cổ Lũng vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty; nội
dung thu hồi tạm ứng chưa thực hiện được.
Giao UBND xã Cổ Lũng rà soát toàn bộ dự án, đánh giá hiệu
quả đầu tư; trên cơ sở đó quyết định theo thẩm quyền đối với
dự án và thực hiện các biện pháp xử lý dứt điểm để hoàn ứng
vốn ngân sách Nhà nước (26 triệu đồng) theo quy định; đảm
bảo hoàn thành các công việc liên quan trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15
Sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân
xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh
Thanh Hóa
Xã Pù Luông
Ban QLDA đầu tư
công trình giao
thông Thanh Hóa
(Ban QLDA ĐTXD
khu vực Bá Thước)
Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước triển khai chậm. Hiện nay, Ban
mới phối hợp với UBND xã Lũng Niêm (cũ) lấy ý kiến dân cư để quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, kết quả: người dân có đất tại vị trí thực hiện dự
án chưa đồng ý. Do một số hộ dân đã cải tạo, kiên cố nhà ở, không có
nhu cầu tái định cư. Mặt khác, tại vị trí dự kiến bố trí TĐC thuộc đất ở
của các hộ dân sở tại và các hộ dân không thống nhất phương án thu hồi
để xây dựng khu TĐC.
Giao UBND xã Pù Luông thực hiện trình tự, thủ tục dừng chủ
trương đầu tư đối với các dự án theo quy định và chịu trách
nhiệm trước UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về
quyết định của mình; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính)
kết quả thực hiện.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16
Đường giao thông nội bản Mùa Xuân, xã
Sơn Thủy, huyện Quan Sơn
Xã Sơn Thủy
Ban QLDA đầu tư
công trình giao
thông Thanh Hóa
- Tuyến đường dẫn đến địa điểm đầu tư công trình là tuyến đường có độ
dốc lớn, trơn trượt, đi lại rất khó khăn.
- Giá vật liệu đến địa điểm đầu tư cao hơn rất nhiều so với giá dự toán
được duyệt.
- Đơn vị thi công không tập trung nhân lực, thiết bị để thi công công
trình. Chủ đầu tư đã tiến hành thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công.
Giao Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục
có liên quan theo thẩm quyền trước ngày 30/6/2026, để tiếp
tục thi công đối với hạng mục còn lại của dự án; phấn đấu
hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động và quyết toán
dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
17
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường
Nam Ngạn thành phố Thanh Hóa
(MBQH 1474)
Phường Hàm
Rồng
UBND phường
Hàm Rồng
- Dự án được đầu tư để phục vụ GPMB cho dự án hệ thống tiêu úng
Đông Sơn (bao gồm vốn NS trái phiếu chính phủ và vốn NSTP). Vì vậy,
để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đề nghị UBND tỉnh xem xét, bàn
giao lại cho Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn tiếp tục thực hiện dự
án (đơn vị được giao chủ đầu tư ban đầu và hiện đang được UBND tỉnh
giao phụ trách quản lý dự án Hệ thống tiểu úng Đông Sơn).
Giao UBND phường Hàm Rồng khẩn trương hoàn thiện các
hồ sơ, thủ tục có liên quan, để tiếp tục triển khai thực hiện dự
án theo quy định, hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026;
trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
18
Tuyến cống ngầm thoát nước kết hợp
đường giao thông từ mặt bằng khu tái
định cư phường Nam Ngạn (MB85) ra
sông Hạc, thành phố Thanh Hóa
Phường Hàm
Rồng
UBND phường
Hàm Rồng
- Dự án được đầu tư để phục vụ GPMB cho dự án hệ thống tiêu úng
Đông Sơn (bao gồm vốn NS trái phiếu chính phủ và vốn NSTP). Vì vậy,
để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đề nghị UBND tỉnh xem xét, bàn
giao lại cho Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn tiếp tục thực hiện dự
án (đơn vị được giao chủ đầu tư ban đầu và hiện đang được UBND tỉnh
giao phụ trách quản lý dự án Hệ thống tiểu úng Đông Sơn).
Giao UBND phường Hàm Rồng khẩn trương hoàn thiện các
hồ sơ, thủ tục có liên quan, để tiếp tục triển khai thực hiện dự
án theo quy định, hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026;
trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
IV
Dự án có khó khăn, vƣớng mắc do
nguyên nhân khác
12 dự án
18
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
1
Đài Phát thanh Truyền hình thành phố
Thanh Hóa
Phường Hạc
Thành
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp Thanh
Hóa (Ban QLDA
ĐTXD khu vực
Đông Sơn)
- Do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố chuyển về trung tâm hội
nghị nên được UBND tỉnh thống nhất dừng thực hiện tại Văn bản số
12967/UBND-THKH ngày 17/09/2020. Đã tổ chức nghiệm thu khối
lượng hoàn thành và bàn giao cho UBND phường Đông Hương (nay là
UBND phường Hạc Thành) quản lý. Hiện nay khu đất đang để không.
- UBND thành phố Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số
4509/UBND-TCKH ngày 11/6/2025 và dự kiến quyết toán dự án trong
tháng 6/2025, nhưng hiện nay dự án chưa quyết toán.
- Hiện nay, dự án Đài phát thanh truyền hình thành phố đã được UBND
tỉnh thống nhất bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn tiếp
nhận, quản lý.
Giao Chủ đầu tư:
- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành
quyết toán dự án trước ngày 30/6/2026.
- Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có phương án sử dụng
đối với khu đất thực hiện dự án.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
2
Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Núi Én, xã
Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành
Xã Thạch Bình
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình nông nghiệp
và PTNT Thanh Hóa
Công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện còn 1,03 km
kênh không thi công do tại khu vực này đã chuyển đổi từ đất trồng lúa
sang đất phi nông nghiệp, đảm bảo cung cấp nước tưới cho 96 ha đất
nông nghiệp. UBND xã Thạch Cẩm (nay là UBND xã Thạch Bình) đã
báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư dự án như sau: Với các tuyến kênh đã
được được đầu tư, Hiện nay, trạm bơm Núi Én đảm bảo cung cấp nước
tưới cho khoảng 96/127ha đất trồng lúa và mầu (diện tích tưới mầu 87ha,
đạt 100% so với thiết kế; Diện tích tưới lúa 9ha/40ha).
Giao Chủ đầu tư trên cơ sở báo cáo của UBND xã Thạch
Cẩm (nay là UBND xã Thạch Bình) về việc đánh giá hiệu quả
đầu tư dự án, để quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu
cho cấp có thẩm quyền việc thực hiện dự án đến điểm dừng
kỹ thuật, làm cơ sở nghiệm thu khối lượng hoàn thành và
quyết toán dự án trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3
Cải tạo, nâng cấp hồ Bai Cái, xã Thành
Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh
Hóa
Xã Thành Vinh
Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công
trình nông nghiệp
và PTNT Thanh Hóa
- Dự án được đầu tư năm 2017, tiến độ thực hiện chậm do: Tuyến kênh
N1 được thiết kế đi qua khu dân cư hiện hữu, chi phí GPMB lớn. Tiến
độ thực hiện dự án bị kéo dài dẫn đến việc đầu tư hoàn thành tuyến kênh
theo thiết kế được duyệt không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất
và nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương.
- UBND xã Thành Vinh đã có báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư dự
án, như sau: Với các tuyến kênh đã được được đầu tư, hiện nay hồ Bai
Cái đã đảm bảo cung cấp nước tưới cho 158,22ha/240ha (đạt 66% so với
công suất thiết kế).
Giao Chủ đầu tư trên cơ sở báo cáo của UBND xã Thành
Vinh về việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, để quyết định
theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền việc
thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật, làm cơ sở nghiệm
thu khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án trước ngày
31/12/2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4
Đường giao thông từ bản Cang, xã
Mường Chanh đi bản Co Cài, xã Quang
Chiểu, huyện Mường Lát, GĐ 1: Đoạn từ
tỉnh lộ 521E đi núi Pù Men, xã Mường
Chanh
Xã Mường
Chanh
Ban QLDA đầu tư
công trình giao
thông Thanh Hóa
(Ban QLDA ĐTXD
khu vực Mường Lát)
Do thời gian thi công vào mùa mưa và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên
tiến độ thi công bị kéo dài, khối lượng hoàn thành không đủ để giải ngân
hết nguồn vốn được giao, dự án bị hủy dự toán 3,4 tỷ đồng.
- Ngày 21/5/2025, UBND huyện Mường Lát đã có Quyết định số
1042/QĐ-UBND về việc bố trí số vốn còn thiếu để tiếp tục thi công hoàn
thiện phần công việc còn dang dở còn lại theo hợp xây lắp đã kí kết (cụ
thể: Thi công cứng hoá 2,4 km mặt đường còn lại), với số vốn là 3.153
triệu đồng.
- Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công các hạng
mục còn lại, để hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động.
Giao Chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh thi công các hạng mục
còn lại, để phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt
động chậm nhất trước ngày 31/12/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
19
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
5
Công sở xã Quảng Phúc, huyện Quảng
Xương, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà
làm việc 2 tầng
Xã Quảng Ngọc
UBND xã Quảng
Ngọc
- Hiện nay, Công sở xã Quảng Phúc (trước đây là Công sở xã Quảng
Vọng cũ) thuộc diện cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Vì vậy, UBND
xã Quảng Ngọc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thống nhất chủ
trương dừng thực hiện vĩnh viễn dự án, làm cơ sở quyết toán dự án theo
quy định.
Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải
quyết đề nghị của UBND xã Quảng Ngọc về việc dừng thực
hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2026.
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6
Khu xử lý rác thải xã Đại Lộc Xã Triệu Lộc UBND xã Triệu Lộc
- Công trình đã hoàn thành, quyết toán và thanh toán vốn 100%. Hiện
nay công trình đã dừng hoạt động từ năm 2011 theo Quyết định số:
1592/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; lý do: Lò
đốt rác có công suất nhỏ gây ô nhiễm môi trường.
Giao UBND xã Triệu Lộc căn cứ các quy định của pháp luật,
thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
xử lý rác thải xã Đại Lộc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết
quả thực hiện trước 30/6/2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7
Khu bãi rác và xử lý chất thải các xã ven
biển huyện Hậu Lộc.
Xã Vạn Lộc UBND xã Vạn Lộc
Dự án phục vụ cho 5 xã ven biển, lượng dân số quá đông, lại thực hiện
bằng công nghệ xử lý chôn lấp kết hợp với xử lý nước rác bằng hệ thống
lọc dưới đấy và bể yếm khí; công suất 17,5 tấn/ngày đêm là quá nhỏ, nếu
thực hiện sau 2 năm có thể phải đóng cửa do lượng rác quá tải, dẫn đến
gây ô nhiễm môi trường và do nước rĩ rác thải ra. Hơn nữa khu vực này
là khu nuôi trồng thủy sản quy mô lớn.
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đề
nghị của UBND xã Vạn Lộc tại Văn bản 17/UBND-KT ngày
07/01/2026, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày
31/3/2026
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8
Công trình Lò xử lý rác thải Hòa Lộc Xã Hoa Lộc UBND xã Hoa Lộc
- Dự án đã dừng hoạt động theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày
08/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá từ cuối năm 2022; lý do: Lò đốt
rác có công suất nhỏ gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, Dự án đã có Kết
luận Thanh tra số 1788/KL-TTTH ngày 31/7/2025 của Thanh tra tỉnh
Thanh Hóa và đính chính nội dung Kết luận tại thông báo số 1955/TB
TTTH ngày 07/8/2025 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Do dự án sau khi
bàn giao đưa vào sử dụng và hoạt động không đảm bảo các quy định liên
quan đến xử lý chất thải rắn nên buộc phải dừng hoạt động từ năm 2022
đến nay, tại kết luận Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị chuyển
hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh.
- Giao UBND xã Hoa Lộc căn cứ Kết luận thanh tra của
Thanh tra tỉnh, thực hiện các thủ tục có liên quan về dừng
thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực
hiện trước ngày 31/3/2026.
- Sau khi có kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra, giao
UBND xã Hoa Lộc thực hiện các thủ tục để quyết toán dự án
theo quy định và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cơ quan
Cảnh sát điều tra (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước
ngày 30/6/2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9
Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng,
huyện Bá Thước và đường nối đường
tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D,
huyện Bá Thước
Xã Bá Thước
Ban QLDA đầu tư
công trình giao
thông Thanh Hóa
Trên địa bàn khu vực Bá Thước chưa có mỏ đất đắp, mỏ cát đồng thời
các mỏ đá không đủ cung cấp cho các dự án nên phải vận chuyển vật
liệu từ các xã khu vực Cẩm Thuỷ, Yên định.
- Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo
chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu (đất, đá…) đáp ứng
nhu cầu cho nhà thầu thi công công trình.
- Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND xã Bá Thước
đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB dự án, để bàn giao cho
nhà thầu thi công trước ngày 31/7/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
10
Công sở thị trấn Hà Trung (cũ) Xã Hà Trung UBND xã Hà Trung
Do thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp không còn nhu cầu sử
dụng để làm công sở thị trấn Hà Trung.
Giao Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem
xét, giải quyết đề nghị của UBND xã Hà Trung về việc dừng
thực hiện dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày
30/6/2026.
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20
Ghi chú
TT
Danh mục dự án
Địa điểm thực
hiện
Chủ đầu tƣ
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Kế hoạch xử lý các khó khăn,
vƣớng mắc năm 2026
11
Xử lý khẩn cấp đê Tây Kênh De đoạn
Km0+00 xã Liên Lộc đến Km3+00 xã
Phú Lộc, huyện Hậu Lộc
Xã Hoa Lộc UBND xã Hoa Lộc
Vướng mắc thủ tục khai thác khoáng sản: Mặc dù đã có quyết định trúng
thầu, đơn vị thi công vẫn chưa thể triển khai dự án do vướng mắc trong
thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đất số 78, núi Ngằn, xã
Quang Lộc.
- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng theo
chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về nội
dung đề xuất của UBND xã Hoa Lộc tại Văn bản số
24/UBND-KT ngày 07/01/2026.
- Giao UBND xã Hoa Lộc trên cơ sở hướng dẫn của các sở,
ngành liên quan, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, căn cứ các
quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án, hoàn
thành dự án trong năm 2026.
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12
Đường cụm công nghiệp Tượng Lĩnh Xã Thăng Bình
UBND Xã Thăng
Bình
Hiện nay, công trình đang tạm dừng do Quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn
chồng lấn với mặt bằng thực hiện dự án.
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan, nghiên cứu đề xuât của UBND xã Thăng Bình
về tạm dừng đầu tư dự án đến điểm dừng kỹ thuật và quyết
toán dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày
15/3/2026.
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TỔNG SỐ 274 dự án
A
Thẩm quyền giải quyết của Trung
ƣơng
21 dự án
I
Khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến
thủ tục pháp lý (về xác định giá đất,
tính tiền sử dụng đất, giao đất, cho
thuê đất)
18 dự án
1
Dự án Quảng trường biển, trục cảnh
quan lễ hội, phường Sầm Sơn
Công ty cổ phần Tập đoàn
Mặt Trời
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 3922/QĐ-UBND
ngày 10/10/2018, điều chỉnh tại
Quyết định số 1320/QĐ-UBND
ngày 16/4/2020 và Quyết định số
403/QĐ-UBND ngày 2/2/2023
Dự án vướng mắc trong việc xác định quỹ đất thanh toán (giá trị quỹ đất phải
thanh toán cho Nhà đầu tư tương đương với giá trị dự án BT còn lại chưa thanh
toán). Phần diện tích quỹ đất còn lại chưa đủ điều kiện tiếp tục giao đất thanh
toán cho Nhà đầu tư và chưa đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng nhưng đã thi
công xây dựng công trình.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
2 Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi
Công ty TNHH xây dựng và
sản xuất vật liệu Bình Minh
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 2958/QĐ-CT ngày
21/9/2004
Còn khoảng 2,6 ha đất chưa thực hiện GPMB, đầu tư hạ tầng; nhà đầu tư chưa
phối hợp với địa phương trong công tác GPMB. Vướng mắc trong việc xác định
quỹ đất (2,68 ha) thanh toán cho nhà đầu tư.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
3 Khu dân cư 01, 03 Nguyễn Du
Công ty cổ phần Tập đoàn
Xây dựng Miền Trung
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 3699/QĐ-UBND
ngày 31/10/2014
Khu đất đã GPMB thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất nhưng cơ quan
nhà nước đã lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu giá từ năm 2014; dự án chưa
được giao đất, nhưng Công ty đã xây dựng công trình hạ tầng trên đất là vi phạm
quy định của pháp luật.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Xây dựng; Sở
Nông nghiệp và
Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
4 Khu đô thị sinh thái biển Đông Á
Công ty TNHH Tập đoàn
Bất động sản Đông Á
Phường Nam
Sầm Sơn
Quyết định số 1758/QĐ-UBND
ngày 14/5/2018
Tại Văn bản số 3059/BXD-QLN ngày 08/8/2022, Bộ Xây dựng xác định dự án
điều chỉnh chủ trương đầu tư từ đất thương mại - dịch vụ sang đất ở đô thị năm
2017 nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định của
Luật Nhà ở năm 2014 là chưa phù hợp quy định của pháp luật.
Đề nghị Ban Chỉ đạo 751 xem xét, chỉ đạo
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho dự
án theo nội dung được UBND tỉnh đề xuất,
kiến nghị Văn bản số 246/BC-UBND ngày
26/12/2025.
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
5
Công viên sinh thái tre luồng Thanh
Tam
Công ty cổ phần Mía đường
Lam Sơn
Các xã Sao
Vàng, xã Lam
Sơn, xã Thường
Xuân
Quyết định số 1638/QĐ-UBND
ngày 15/6/2016, điều chỉnh tại
Quyết định số 446/QĐ-UBND
ngày 07/02/2023
Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử
dụng đất với diện tích 159,6 ha; hiện nay, trong diện tích thực hiện dự án có
102,4 ha đất thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
Phụ lục 2:
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, GIẢI QUYẾT NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP, DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
TỒN ĐỌNG KÉO DÀI CÓ NGUY CƠ GÂY THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2026
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
2
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
6
Khu dân cư xóm Bắc Sơn 1, thị trấn
Nhồi, huyện Đông Sơn
Công ty TNHH Tổng Công
ty Thương mại và Xây dựng
Đông Bắc
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 3298/QĐ-UBND
ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh
lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số
5127/QĐ-UBND ngày 30/11/2020
giao đất cho Công ty
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
7
Khu dân cư dịch vụ công cộng phường
Bắc Sơn, TP Sầm Sơn
Liên danh Công ty cổ phần
Xây dựng Sơn Trang và
Công ty TNHH Xây dựng
và Dịch vụ Hưng Phong;
UBND TP Sầm Sơn và Liên
danh ký HĐ thực hiện dự án
số 08/2013/HĐ-ĐTDA ngày
12/10/2013
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 898/QĐ-UBND
ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh
lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số
4628/QĐ-UBND ngày 01/12/2017
của UBND tỉnh giao đất cho Công
ty
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
8
Khu dân cư bắc đường Lương Đình
Của, thị xã Bỉm Sơn
Công ty TNHH Tổng Công
ty Thương mại và Xây dựng
Đông Bắc
Phường Quang
Trung
Quyết định số 2589/QĐ-UBND
ngày 05/10/2012 của UBND thị xã
Bỉm Sơn (theo uỷ quyền của
UBND tỉnh tại Quyết định số
2982/QĐ-UBND ngày 13/9/2012)
về lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định
số 3095/QĐ-UBND ngày
17/8/2016 của UBND tỉnh giao đất
cho Công ty
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
9
Khu dân cư Đập Đá thuộc tiểu khu 6
thị trấn Tĩnh Gia
Công ty TNHH Xây dựng
và Thương mại Quý Quyền
Phường Tĩnh Gia
Quyết định số 1788/QĐ-UBND
ngày 07/02/2012 của UBND
huyện Tĩnh Gia phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số
4869/QĐ-UBND ngày 16/12/2016
của UBND tỉnh giao đất cho Công
ty
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
3
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
10 Khu dân cư thị trấn Thọ Xuân
Công ty cổ phần Xây dựng
và Đầu tư phát triển nông
thôn Miền Tây
Xã Thọ Xuân
Quyết định số 389/QĐ-UBND
ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh
về lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định
số 3602/QĐ-UBND ngày
21/9/2015 của UBND tỉnh giao đất
cho Công ty
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
11
Khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tầng,
huyện Ngọc Lặc
Công ty Cổ phần Đầu tư xây
dựng thương mại Việt Hung
Xã Ngọc Lặc
Quyết định số 263/QĐ/QĐ-UBND
ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh
về lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định
số 715/QĐ-UBND ngày 17/3/2014
của UBND tỉnh giao đất cho Công
ty
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
12 Khu dân cư Đồng Chộp
Công ty TNHH Đầu tư Xây
dựng và Thương mại Bắc
Nam
Phường Đông
Tiến
Quyết định số 4097/QĐ-UBND
ngày 05/12/2012 phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư
được lựa chọn đã ký Hợp đồng dự
án đầu tư có sử dụng đất số
28/HĐ/2013 ngày 16/12/2013 với
UBND TP Thanh Hóa.
Dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH,
trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Nhà
đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo Hợp đồng và Luật Đất đai 2003. Trong quá
trình thực hiện, do khó khăn, vướng mắc trong GPMB, UBND tỉnh đã giao đất
hoặc cấp giấy CNQSDĐ vào thời điểm Luật Đất đai 2013, 2024 có hiệu lực. Tuy
nhiên, Luật Đất đai 2013, 2024 quy định thời điểm tính tiền sử dụng đất tại thời
điểm giao đất, cấp GCNQSDĐ, Luật Đất đai 2013 không có quy định xác định
giá đất đối với trường hợp đấu thầu dự án sử dụng đất. Do đó, nếu áp dụng giá
đất theo Hợp đồng thì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất theo pháp Luật
Đất đai hiện hành; nếu xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì
vi phạm Hợp đồng, dẫn đến khiếu kiện của các doanh nghiệp và ảnh hưởng quyền
lợi của người dân đã mua đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
13
Khu đô thị mới ven Sông Hạc, thành
phố Thanh Hóa
Công ty TNHH Tập đoàn
Bất động sản Đông Á
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 1459/QĐ-UBND
ngày 26/5/2006 của UBND tỉnh
Dự án được thực hiện theo cơ chế đổi đất lấy hạ tầng, việc xác định tiền sử dụng
đất không phù hợp với quy định của pháp Luật Đất đai. Hiện nay, dự án có
vướng mắc trong việc GPMB, tái định cư và bàn giao quỹ đất cho nhà đầu tư (dự
án đã xây dựng cơ chế thanh toán cố định không phụ thuộc vào việc xác định giá
đất tại thời điểm giao đất, đồng thời, chi phí thực hiện dự án được khoán gọn,
dẫn đến không xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo pháp Luật Đất đai hiện
hành tại thời điểm giao đất cho nhà đầu tư).
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
4
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
14
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
dân lập Thanh Hoa
Công ty TNHH Tây Đô
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 1506/QĐ-UBND
ngày 07/5/2004 của UBND tỉnh
giao đất không thu tiền cho Công
ty
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, việc sử dụng đất của Công ty TNHH
Tây Đô thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất. Tài sản trên khu đất của
Công ty Tây Đô bị kê biên thi hành án, bán đấu giá; Công ty TNHH Đầu tư
thương mại tổng hợp Phúc Thịnh trúng đấu giá tài sản của Công ty TNHH Tây
Đô đối với dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở dân lập Thanh Hoa và đề
nghị thuê đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, pháp Luật Đất đai năm 2024 không quy
định trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai bán hoặc góp vốn tài sản trên đất
trong trường hợp đất đang được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
15
Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ
dưỡng Flamingo Linh Trường
Công ty TNHH Flamingo
Hải Tiến
Xã Hoằng Tiến
Quyết định: số 1030/QĐ-UBND
ngày 25/3/2020, số 3796/QĐ-
UBND ngày 30/9/2021, số
2725/QĐ-UBND ngày 01/8/2023,
số 4116/QĐ-UBND ngày
03/11/2023, số 209/QĐ-UBND
ngày 20/01/2025
- Tình hình thực hiện: Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương với mục
tiêu: “Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với hệ thống các phòng
nghỉ dưỡng được tích hợp với hệ thống các dịch vụ đi kèm đẳng cấp, hệ thống hạ
tầng cảnh quan đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người
dân, góp phần tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội địa
phương”, được cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DN
549822 ngày 19/01/2024, với diện tích: 98.751,2 m2; mục đích sử dụng: Đất
thương mại, dịch vụ (xây dựng công trình dạng liên kế, khách sạn mini, công
trình dịch vụ, công trình dạng cao tầng); hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả
tiền một lần. Trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng và quy
định của Luật Đất đai năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá đã cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các căn liền kề. Hiện nay, chủ đầu tư đã
nộp hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất cho các lô liền kề, các căn dịch vụ của
Toà nhà 21 tầng; đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng và đề nghị cấp giấy chứng
nhận cho người mua.
- Khó khăn, vướng mắc:
+ Dự án chưa có mục tiêu Kinh doanh bất động sản để được xác định là dự án
bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2023;
+ Xác định chủ đầu tư đủ điều kiện được bán quyền sử dụng đất, công trình xây
dựng sẵn có, phần diện tích sàn xây dựng theo quy định.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường;
Sở Tài chính; Sở
Xây dựng
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
16 Tòa nhà hỗn hợp Vgreen
Công ty CP Công nông
nghiệp Tiến Nông
Phường Hạc
Thành
Giấy chứng nhận đầu tư số
26121000130 ngày 2/10/2014;
chấp thuận đầu tư tại Công văn số
1614/UBND-THKH ngày
24/02/2015. Quyết định giao đất
số 3556/QĐ-UBND ngày
17/9/2015, số 5233/QĐ-UBND
ngày 11/12/2015 (thay thế Quyết
định số 3556/QĐ-UBND ngày
17/9/2015).
Quyết định số 4258/QĐ-UBND
ngày 08/10/2020 hủy Quyết định
giao đất số 5233/QĐ-UBND ngày
Ngày 25/3/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Bản án số
08/2022/HCST tuyên: Huỷ Quyết định số 4258/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của
UBND tỉnh về việc hủy Quyết định số 5233/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 giao
đất cho Công ty; hủy Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của
UBND tỉnh bãi bỏ Công văn số 1614/UBND-THKH ngày 24/02/2015 chấp
thuận đầu tư; hủy Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND
tỉnh bãi bỏ Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000130 ngày 02/10/2014. Cục Thi
hành án dân sự tỉnh đã có Quyết định số 406/QĐ-CTHADS ngày 02/3/2023 và
Thông báo số 103/TBTN-CTHADS ngày 03/3/2023 thi hành án; tuy nhiên, đến
nay UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo.
Đề nghị Ban Chỉ đạo 751 xem xét, có ý kiến
chỉ đạo về việc giao đất thực hiện dự án cho
Công ty theo hình thức đấu giá hoặc không
đấu giá, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực
hiện.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
17 Khu dịch vụ thương mại Thủy Hợi Công ty CP Thuỷ Hợi
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 1635/QĐ-UBND
ngày 18/5/2017 chấp thuận chủ
trương đầu tư; Quyết định số
3620/QĐ-UBND ngày 25/9/2018
cho Công ty thuê đất; Quyết định
số 5272/QĐ-UBND ngày
31/12/2024 bãi bỏ Quyết định số
3620/QĐ-UBND ngày 25/9/2018
do khu đất đã GPMB thuộc trường
Khu đất thực hiện dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc
trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Ngày 31/12/2024, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 5272/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 3620/QĐ-UBND
ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Thuỷ Hợi thuê đất không
qua đấu giá. Hiện nay, nhà đầu tư đã chi trả tiền GPMB cho nhà nước và đầu tư
xây dựng hoàn thành dự án trên khu đất, Công ty đang kiến nghị được tiếp tục
cho thuê đất.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
5
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
18
Khu vườn đảo hoang và Hoài niệm
thuộc khu du lịch văn hóa sinh thái núi
Trường Lệ
Công ty cổ phần Xây dựng
và thương mại Đại Long
Group
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 410/QĐ-UBND
ngày 30/01/2018 chấp thuận; Công
văn số 4680/UBND-THKH ngày
12/4/2021 điều chỉnh; Quyết định
số 1959/QĐ-UBND ngày
24/5/2019 cho thuê đất đợt 1
UBND tỉnh đã cho thuê đất đợt 1 với diện tích 206.829,9 m2; diện tích đất chưa
được thuê 15.672,1 m2. Toàn bộ 15.672,1 m2 đất chưa được cho thuê có nguồn
gốc do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất thông qua
đấu giá quyền sử dụng đất.
Đề nghị Ban Chỉ đạo 751 cho phép
UBND tỉnh Thanh Hóa được tiếp tục
cho thuê đất không thông qua đấu giá
cho nhà đầu tư đã ứng tiền GPMB được
thực hiện dự án, giá đất được xác định
tại thời điểm quyết định cho thuê đất
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của
Trung ương
II
Khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến
thủ tục pháp lý (về quy định đầu tƣ,
xây dựng)
3 dự án
1 Nhà máy xi măng Thanh Sơn
Công ty CP Xi măng Thanh
Sơn
Xã Ngọc Lặc
Giấy chứng nhận đầu tư số
26121000005 ngày 03/3/2008;
Quyết định số 2927/QĐ-UBND
ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh
cho Công ty thuê đất
Dự án chậm đưa đất vào sử dụng thuộc trường hợp vi phạm pháp Luật Đất đai;
tuy nhiên, ngày 03/4/2013, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 485/TTg-KTN
đồng ý kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ một số dự án trong
Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng
Chính phủ (trong đó, giãn tiến độ đầu tư dự án Xi măng Thanh Sơn sang giai
đoạn sau năm 2015). Ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Văn bản
số 1592/TTg-KTN đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến
độ một số dự án trong Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày
29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, hoãn triển khai đối với dự án Xi
măng Thanh Sơn). Do đó, hiện tại chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh Thanh Hóa thực
hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với dự án
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho dự án theo nội dung
được UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị tại Văn
bản số 13/BC-UBND ngày 16/01/2026.
Sở Xây dựng
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
2
Khu dân cư phường Đông Tân, thành
phố Thanh Hóa
Công ty TNHH MTV xây
dựng thương mại Thái Bảo
Phường Đông
Sơn
Quyết định số 2271/QĐ-UBND
ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh
kết quả trúng đấu giá
Dự án được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá tại Quyết định số
2271/QĐ-UBND ngày 28/6/2022. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã vi
phạm quy định về nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại
điểm b khoản 14 Điều 1 Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của
UBND tỉnh (Công ty Thái Bảo đã nộp chậm tiền trúng đấu giá; đến nay, Công ty
Thái Bảo đã nộp đủ tiền trúng đấu giá và tiền chậm nộp và đề nghị xem xét được
cấp GCNQSDĐ). Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu, trình UBND
tỉnh huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 04 lần, 04 lần trình UBND
tỉnh xem xét công nhận kết quả trúng đấu giá, 01 lần trình UBND tỉnh về việc
căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày
28/6/2022 của UBND tỉnh là không có cơ sở. Hiện nay, UBND tỉnh có Công văn
số 11550/UBND-KTTC ngày 21/7/2025 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường
tham mưu văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm
cơ sở triển khai thực hiện.
Đề nghị Ban Chỉ đạo 751 xem xét, chỉ đạo
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho dự
án theo nội dung được UBND tỉnh đề xuất,
kiến nghị tại Văn bản số 246/BC-UBND
ngày 26/12/2025.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
3 Nhà máy thủy điện Hồi Xuân
Công ty cổ phần đầu tư và
xây dựng điện Hồi Xuân
VNECO
Xã Hồi Xuân,
xã Phú Xuân
Dự án được Bộ Công nghiệp (nay
là Bộ Công Thương) cho phép
Tổng Công ty cổ phần xây dựng
Điện Việt Nam làm chủ đầu tư tại
Văn bản số 608/BCN-NLDK ngày
05/02/2007; được Bộ Công
Thương đồng ý để Công ty cổ
phần đầu tư và xây dựng điện Hồi
Xuân VNECO được tiếp nhận, làm
chủ đầu tư tại Văn bản số
Dự án đang thực hiện dở dang thì từ cuối năm 2017 đến nay phải tạm dừng các
hoạt động thi công do Chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn để thực hiện dự
án. Nguyên nhân chính của việc Chủ đầu tư chậm thu xếp được nguồn vốn bổ
sung để thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án là do việc đàm phán ký lại
Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kéo dài. Ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình biến động trong khu vực và thế giới đã
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo
751 xem xét về phương án chuyển nhượng
dự án cho nhà đầu tư mới nhằm đảm bảo quá
trình chuyển giao được thực hiện trong thời
gian ngắn nhất để dự án được đi vào hoạt
động (như báo cáo, đề xuất của Bộ Tài chính
tại Văn bản số 64/BTC-QLN ngày
16/01/2026).
Sở Công Thương
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi có chỉ
đạo của Trung
ương
B
Thẩm quyền giải quyết của tỉnh 253 dự án
I
Khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến
thủ tục pháp lý
42 dự án
1
Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông
Mã
Liên danh Công ty CP Tập
đoàn xây dựng Miền Trung -
Công ty xây dựng và lắp
máy Trung Nam - Công ty
CP xây dựng phát triển Hòa
Bình
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 4010/QĐ-UBND
ngày 16/10/2018
Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục Dự án được chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 654/NQ-HĐND ngày
24/6/2025, chưa triển khai công tác GPMB. Quy hoạch chi tiết 1/500 chưa được
lập, trình phê duyệt.
Tập trung hoàn tất công tác GPMB làm cơ
sở bàn giao đất cho nhà đầu tư; phê duyệt
Quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.
UBND phường
Hạc Thành
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2027
6
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
2
Dự án tuyến đường Hải Hòa - Bình
Minh, phường Tĩnh Gia, phường Đào
Duy Từ, phường Nghi Sơn
Liên danh Công ty Cổ phần
xây dựng VNC - Công ty
Cổ phần xây dựng Trung
Nam 18 E&C - Công ty Cổ
phần đầu tư kinh doanh và
phát triển hạ tầng khu công
nghiệp Phúc Hà - Công ty
Cổ phần 624 Hà Nội
Phường Tĩnh
Gia, phường
Đào Duy Từ,
phường Nghi
Sơn
Quyết định số 1194/QĐ-UBND
ngày 06/04/2020
- Dự án vướng mắc liên quan đến trình tự thủ tục điều chỉnh dự án do tăng chi phí
bồi thường GPMB làm tăng tổng vốn đầu tư dự án.
- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án hiện chưa đủ điều kiện phê
duyệt, Sở Tài chính đã có kết quả thẩm định tại Báo cáo số 567/STC-TĐ ngày
17/01/2026 và gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn nghiên cứu,
hoàn chỉnh hồ sơ.
Lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự
án; ký kết hợp đồng điều chỉnh với nhà đầu tư
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Quý II/2026
3
Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu
Lê
Liên danh Công ty CP tập
đoàn xây dựng Miền Trung
và Công ty CPXD phát triển
Hoà Bình
Phường Hạc
Thành
4333/QĐ-UBND ngày
14/11/2017, Quyết định số
2707/QĐ-UBND ngày 05/7/2019
Dự án vướng mắc liên quan đến trình tự thủ tục điều chỉnh dự án do tăng chi phí
bồi thường GPMB làm tăng tổng vốn đầu tư dự án.
Lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự
án; ký kết hợp đồng điều chỉnh với nhà đầu
tư.
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Dự kiến trong
quý II/2026
(sau khi dự án
được phê duyệt
điều chỉnh)
4
Khu đô thị núi Long kết hợp khu tái
định cư phục vụ giải phóng mặt bằng
Dự án đường vành đai Đông - Tây
Liên danh Công ty CP Sông
Mã - Công ty CP Đông Sơn
Thanh Hóa - Công ty CP
Đầu tư trung tâm thương
mại Bờ Hồ
Phường Hạc
Thành
Các Quyết định của UBND tỉnh:
Số 4260/QĐ-UBND ngày
07/11/2017; số 3433/QĐ-UBND
ngày 13/9/2018; số 2219 ngày
11/6/2019; số 4250/QÐ-UBND
ngày 27/10/2021
Trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án còn những vướng mắc, tranh chấp về
quyền lợi của Hợp đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Toà án nhân dân cấp cao tại
Hà Nội đã có bản án số 72/2024/DS-PT ngày 01/3/2024 về việc huỷ bản án sơ
thẩm 03/2023/DS-ST ngày 29/5/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá và
chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá giải quyết lại vụ án theo
thủ tục sơ thẩm. Hiện nay, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá vẫn đang trong quá
trình thu thập thêm hồ sơ, chứng cứ để giải quyết vụ án theo quy định. Về giá
đất: Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về
việc bãi bỏ Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh phê
duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân
sách Nhà nước đợt 1 của dự án; tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định lại giá đất
cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất đợt 1 của dự án.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa
sớm giải quyết dứt điểm vụ án vướng mắc,
tranh chấp về quyền lợi của Hợp đồng.
- Tổ chức xác định lại giá đất cụ thể làm căn
cứ xác định tiền sử dụng đất đợt 1 của dự
án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
bàn giao đất ngoài thực địa cho nhà đầu tư
thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành các
công trình còn lại của dự án.
Tòa án Nhân dân
tỉnh, Sở Nông
nghiệp và Môi
trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
5
Khu xen cư Hồ Toàn Thành, thành phố
Thanh Hóa (MBQH điều chỉnh số
6273/QĐ-UBND ngày 08/11/2012)
Tổng công ty xây dựng
Thanh Hóa - CTCP
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 6273/QĐ-UBND
ngày 08/11/2012
Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa đã nhiều lần có
văn bản số 2433/UBND-BDA ngày 23/4/2024; số 2799/UBND-BDA ngày
11/5/2024 về việc đề nghị Tổng Công ty xây dựng Thanh Hóa - Công ty CP tổ
chức lấy ý kiến các hộ cùng góp vốn về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu
xen cư Hồ Toàn Thành; phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của các hộ dân để không làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo
gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên,
đến nay nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện và cung cấp hồ sơ để UBND phường Hạc
Thành thực hiện các bước tiếp theo. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết
1/500 khu xen cư Hồ Toàn Thành đến nay chưa hoàn thành.
Lấy ý kiến của các cá nhân, hộ gia đình tham
gia dự án đã nộp tiền cho Tổng Công ty xây
dựng Thanh Hóa - CTCP về việc điều chỉnh
quy hoạch để làm cơ sở thực hiện các bước
tiếp theo.
UBND phường
Hạc Thành
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
6 Khu dân cư Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn
Liên danh Công ty CP Xây
dựng Sơn Trang và Công ty
TNHH Xây dựng và Dịch
vụ Hưng Phong
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 898/QĐ-UBND
ngày 20/3/2013 về lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án có sử dụng
đất
Dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình không phù hợp
với quy hoạch được duyệt, vi phạm trật tự xây dựng, giao đất có thu tiền phần
diện tích đất ở tái định cư, chậm tiến độ nhưng chưa điều chỉnh hợp đồng đã được
Thanh tra tỉnh thanh tra tổng thể, toàn diện tại Kết luận số 686/KL-TTTH ngày
25/3/2024.
Xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để hoàn
thành công tác bồi thường, GPMB dự án
UBND phường
Sầm Sơn
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
7
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
7
Khu dân cư phường Đông Vệ, thành
phố Thanh Hoá. MBQH kèm quyết
định số 790/QĐ-UBND ngày
24/03/2014
Tổng Công ty CP Hợp Lực
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 810/QĐ-UBND
ngày 13/3/2015
- Đối với 283,4 m2 đất ở; 6.000 m2 đất bằng trồng cây hàng năm đã hoàn thành
kiểm kê; Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa triển khai thu hồi đất. Lý do: từ ngày
01/7/2025 thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
- Căn cứ hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng thực hiện dự án
chỉ có nội dung đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, không có hạng mục
xây dựng công trình nhà ở trên đất. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành chủ đầu
tư phải thực hiện xây thô các công trình nhà ở. Dự án đã được UBND tỉnh cho
phép phân lô bán nền (159/277 lô). Đối với 118 lô còn lại, nếu chủ đầu tư xây
thô sẽ không phù hợp với hồ sơ mời thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt và hợp
đồng kinh tế đã ký giữa chủ đầu tư và UBND thành phố Thanh Hóa.
Kiện toàn Hội đồng bồi thường GPMB và tái
định cư của dự án, tiếp nhận hồ sơ từ Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
Đông Sơn để tiếp tục triển khai công tác bồi
thường GPMB. Xem xét, hướng dẫn nhà đầu
tư trình tự, thủ tục triển khai tiếp theo đối
với 118 lô đất chưa được phép phân lô bán
nền.
UBND phường
Hạc Thành
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
8
Khu dân cư Bắc Sơn 2, thuộc lô 4 và
biệt thự khu dân cư xóm Bắc, phường
An Hưng, thành phố Thanh Hoá
Công ty TNHH đầu tư xây
dựng và thương mại Bắc
Nam
Phường Đông
Quang, Phường
Đông Sơn
Quyết định số 2002/QĐ-UBND
ngày 12/6/2017
Mặt bằng quy hoạch chưa được điều chỉnh nên chưa có cơ sở để giao đất cho nhà
đầu tư
Tổ chức thanh tra toàn diện dự án, làm cơ sở
triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.
Thanh tra tỉnh
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Quý II/2026
9
Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam
thành phố tại phường Đông Vệ và
Quảng Thành, thành phố Thanh Hoá
(dự án đối ứng cho Dự án bảo tồn, tôn
tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà
Hậu Lê)
Liên danh Công ty CP tập
đoàn xây dựng Miền Trung
và Công ty CPXD phát triển
Hoà Bình
Phường Quảng
Phú và Phường
Hạc Thành
Quyết định số 4288/QĐ-UBND
ngày 04/12/2013
Đối với GPMB: Nhà đầu tư chỉ có trách nhiệm chuyển kinh phí GPMB cho Khu
di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê và chỉ ứng trước kinh phí GPMB khi được
giao quỹ đất đối ứng. Đến nay, UBND thành phố Thanh Hóa đã phê duyệt 15,0
ha với tổng số tiền là 24,0 tỷ đồng là đất Tái định cư. Tuy nhiên, trong 15,0 ha
nêu trên chỉ có 5,53 ha là đất tái định cư cho dự án (cung cấp khoảng 277 lô đất),
trong đó dự kiến bố trí khoảng 175 lô phục vụ cho dự án Khu di tích lịch sử Thái
Miếu Nhà Hậu Lê được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện.
- Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư. Xây dựng khu tái định cư để bố
trí tại chỗ và khu Thái Miếu nhà Hậu Lê.
- Đẩy nhanh thực hiện dự án Tái định cư do
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện.
UBND phường
Quảng Phú;
UBND phường
Hạc Thành;
Trung tâm Phát
triển quỹ đất tỉnh
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
10
Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại
xã Quảng Yên
Công ty CP Mặt Trời Thanh
Hóa
Xã Quảng Yên
Quyết định số 3832/QĐ-UBND
ngày 01/10/2021
Đã GPMB được 88,3 ha/99,56 ha đất thực hiện dự án (đạt 88,7%); còn lại 11,26
ha đất chưa GPMB; nhà đầu tư đã được giao đất đợt 1 và đã nộp 591,59 tỷ đồng
tiền sử dụng đất của dự án; số tiền nhà đầu tư còn nợ ngân sách là 907,6 tỷ đồng
Đôn đốc nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất còn
lại đối với với phần đất đã được giao đất,
ứng tiền GPMB đối với phần khu đất còn lại
Thuế tỉnh Thanh
Hóa; UBND xã
Quảng Yên
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
11
Hạ tầng kỹ thuật Công viên nước Đông
Hương
Liên danh Công ty CP
Hoàng Kỳ và Công ty CP
đầu tư trung tâm thương mại
Bờ Hồ
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 5306/QĐ-UBND
ngày 15/12/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt KQLCNĐT
- Nhà đầu tư đã được giao đất giai đoạn 1, đã thi công một số hạng mục. Hiện
nay, sau khi đã xác định giá đất giai đoạn 2 nhưng nhà đầu tư gặp khó khăn trong
nguồn vốn để nộp tiền sử dụng đất, khiến dự án chưa được bàn giao đất ngoài
thực địa. Dự án vẫn tiếp tục thi công các hạng mục còn dang dở của giai đoạn 1.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tiến
độ thực hiện dự án, khối lượng công việc còn chưa hoàn thành; chấn chỉnh và yêu
cầu nhà đầu tư lập hồ sơ xin gia hạn thời gian thực hiện; báo cáo và đề xuất
UBND tỉnh cho phép gia hạn theo quy định.
- Đôn đốc nhà đầu tư tập trung nhân lực máy
móc thi công hoàn thiện dự án, nộp tiền sử
dụng đất.
- Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án,
khối lượng công việc còn chưa hoàn thành;
chấn chỉnh và yêu cầu nhà đầu tư lập hồ sơ
xin gia hạn thời gian thực hiện; báo cáo và
đề xuất UBND tỉnh cho phép gia hạn theo
quy định.
- UBND phường
Hạc Thành;
- Sở Tài chính
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
12
Khu đô thị Xanh - Khu Nam trung tâm
thành phố Thanh Hóa
Công ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng Cường Thịnh
Phường Hạc
Thành
2814/QĐ-UBND ngày 31/8/2012
của UBND tỉnh phê duyệt Kết quả
lựa chọn Nhà đàu tư
- Giao đất: Được UBND tỉnh giao đất theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày
23/02/2018 là 2,77ha/10,05ha (chiếm 26,2%);
- Về GPMB: Diện tích đã giải phóng mới được khoảng 7,84 ha; UBND thành
phố Thanh Hóa (cũ) chưa hoàn thành GPMB toàn bộ dự án theo thời hạn quy
định (trước ngày 31/12/2024);
- Về đầu tư xây dựng các công trình: Đã đầu tư HTKT và tòa nhà chung cư trên
phần diện tích đã giải phóng mặt bằng nhưng không đúng thiết kế.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá năng lực tài
chính và khả năng tiếp tục thực hiện phần công việc còn lại của dự án đối với nhà
đầu tư, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.
- Tổ chức bồi thương, GPMB đối với phần
diện tích đất còn lại của dự án.
- Giải quyết vướng mắc về xây dựng sai thiết
kế.
- Về giao đất phần diện tích đã GPMB: Yêu
cầu CĐT khẩn trương hoàn thành các thủ
tục để được giao đất.
- Đánh giá năng lực tài chính và khả năng
tiếp tục thực hiện phần công việc còn lại của
dự án đối với nhà đầu tư, báo cáo UBND
tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.
- UBND phường
Hạc Thành.
- Sở Xây dựng.
- Sở Nông nghiệp
và Môi trường
- Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
8
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
13
Khu dân cư phường Quảng Phú, thành
phố Thanh Hóa (MBQH 04)
Tổng công ty đầu tư Tài
chính Hà Thành - CTCP
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 925/QĐ-UBND
ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt kết quả đàm phán
Hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư.
Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh giao đất đợt 1 với tổng diện tích là: 166.667,5
m2, phần diện tích còn lại là 6.824.6 m2, trong đó có 654,19 m2 đất chưa giải
phóng mặt bằng. Hiện nay đang phối hợp với chủ đầu tư và các Sở, ban ngành
báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.
Điều chỉnh ranh giới thực hiện dự án đối với
phần đất không GPMB
UBND phường
Quảng Phú
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
14 Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn Công ty CP Tập đoàn FLC Phường Sầm
Sơn
Công văn số 3558/UBND-THKH
ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương địa điểm;
các Quyết định thuê đất của
UBND tỉnh số 827/QĐ-UBND
ngày 13/5/2015; 4345/QĐ-UBND
ngày 29/10/2015; 1747/QĐ-
UBND ngày 18/1/2016
- Khu đất có nguồn gốc Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, đã hoàn thành
xây dựng và được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (biệt thự,...);
trong đó, có 84 tài sản là căn hộ, công trình xây dựng sẵn có (là 1 phần tài sản
trên đất của dự án) đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh
đà nẵng. Do không trả nợ, Ngân hàng đã bán đầu giá tài sản để thu hồi nợ; Công
ty INCONS là người trúng đấu giá 84 tài sản trên và đề nghị cấp GCNQSDĐ.
Hiện nay, Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản không quy định việc chỉ
nhận chuyển nhượng công trình xây dựng sẵn có trong dự án được Nhà nước cho
thuê đất trả tiền hàng năm.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tình
hình thực hiện dự án, đánh giá, làm rõ tiến độ thực hiện, khối lượng còn lại, khó
khăn, vướng mắc; tham mưu UBND tỉnh xem xét việc gia hạn tiến độ thực hiện
dự án.
- Bổ sung, điều chỉnh quy định của pháp luật
về việc chuyển nhượng công trình xây dựng
trong dự án thuê đất trả tiền hàng năm.
- Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án,
đánh giá, làm rõ tiến độ thực hiện, khối
lượng còn lại, khó khăn, vướng mắc; tham
mưu UBND tỉnh xem xét việc gia hạn tiến độ
thực hiện dự án.
- Sở Nông nghiệp
và Môi trường
- Sở Tài chính
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi Bộ
Nông nghiệp và
Môi trường có
hướng dẫn thực
hiện và dự án
đủ điều kiện để
kinh doanh bất
động sản, Văn
phòng Đăng ký
đất đai sẽ thực
hiện cấp Giấy
chứng nhận cho
người mua sau
khi nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.
15 Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang Công ty TNHH SOTO
Xã Quảng Bình,
xã Tiên Trang
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
số 6726654633 ngày 05/7/2021
- Công ty chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, nghĩa vụ trồng
rừng thay thế đối với diện tích 15,189 ha; đề nghị xem xét lại thời điểm xác định
giá đất.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra
hiện trạng dự án, rà soát thủ tục pháp lý, tồn tại, vướng mắc và vi phạm của dự
án. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư cam kết hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến độ
triển khai thực hiện dự án (GPMB và thi công xây dựng) và ký quỹ. Trường hợp
nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không
đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy chứng
nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra hiện trạng dự án, rà soát thủ tục
pháp lý, tồn tại, vướng mắc và vi phạm của
dự án. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư cam kết
hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến độ triển
khai thực hiện dự án (GPMB và thi công xây
dựng) và ký quỹ. Trường hợp nhà đầu tư
không đảm bảo năng lực, không hoàn thành
nghĩa vụ tài chính, không đảm bảo tiến độ
thực hiện dự án, báo cáo, đề xuất UBND
tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy
định của pháp luật.
Sở Tài chính
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
16
Xây dựng khách sạn 5 sao - Văn phòng
làm việc - văn phòng cho thuê - dịch vụ
thương mại
Công ty CP xi măng Công
Thanh
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 754/QĐ-UBND
ngày 12/03/2009
Dự án chưa đầu tư xây dựng do vướng mắc trong việc tính tiền sử dụng đất nộp
ngân sách. UBND tỉnh đã có Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 về
việc bãi bỏ Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về
phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất nộp ngân
sách nhà nước dự án.
Giải quyết vướng mắc trong việc phê duyệt
phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền
sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước dự án.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
17
Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước
sạch cho thị trấn Hậu Lộc và một số xã
lân cận tại các xã Cầu Lộc, Lộc Tân và
thị trấn Hậu Lộc (nay là xã Hậu Lộc và
xã Đông Thành)
Công ty CP xây dựng và
thương mại số 7 TH
Xã Hậu Lộc và
xã Đông Thành
Quyết định số 2087/QĐ-UBND
ngày 3/6/2019; điều chỉnh Quyết
định số 4430/QĐ-UBND ngày
19/10/2020
Dự án có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung: (i) Trách nhiệm
hoàn trả số tiền 3.258.194.000 đồng đã được UBND huyện Hậu Lộc sử dụng
ngân sách huyện để bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu đất tại cụm đầu mối
số 1 và cụm đầu mối số 2 của dự án; (ii) Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về
đất đai, đầu tư, xây dựng theo thẩm quyền (nếu có) đối với việc Công ty CP xây
dựng và thương mại số 7 TH chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê
đất nhưng đã đầu tư xây dựng công trình tại khu đất; (iii) Xác định tính khả thi
của việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và mức độ
khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với các hạng mục công trình đã được
đầu tư xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất nêu trên của nhà
đầu tư.
Tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Văn bản số 387/UBND-THĐT ngày
07/01/2026 về việc thực hiện kết luận, kiến
nghị của Thanh tra tỉnh đối với dự án
UBND xã Hậu
Lộc; UBND xã
Đông Thành; Sở
Nông nghiệp và
Môi trường; Sở
Tài chính; Thanh
tra tỉnh
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
9
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
18
Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái bốn
mùa cao cấp
Công ty CP đầu tư du lịch
sinh thái Quốc Tế
Phường Hải Lĩnh
Các Quyết định: số 760/QĐ-
UBND ngày 01/3/2018; số
4103/QĐ-UBND ngày
19/10/2018; số 226/QĐ-UBND
ngày 16/01/2020; Văn bản số
2037/UBND-THKH ngày
17/02/2021
Hoàn thành GPMB 27/45ha. Đang thực hiện các thủ tục thoả thuận với các hộ
dân, chưa được bố trí đủ diện tích trong Kế hoạch sử dụng đất 2025.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 18ha).
UBND phường
Hải Lĩnh
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
19 Khu nghỉ dưỡng sinh thái Khánh Thành
Công ty TNHH Sản xuất và
Thương mại Khánh Thành
Phường Tĩnh Gia
Quyết định số 4704/QĐ-UBND
ngày 26/11/2018; 885 ngày
11/3/2020
Hoàn thành GPMB 2,3ha. Dự án không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025;
thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 1ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Tĩnh Gia
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/9/2026
20 Khu dịch vụ thương mại Giang Linh
Công ty TNHH đầu tư xây
dựng và thương mại Giang
Linh
Phường Đào
Duy Từ
Quyết định số 2102/QĐ-UBND
ngày 04/6/2019; ĐC tiến độ tại
Quyết định số 2564/QĐ-UBND
ngày 02/7/2020
Đã hoàn thành GPMB 0,6/0,9ha. Dự án không có trong Kế hoạch sử dụng đất
2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 0,3ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Đào Duy Từ.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/9/2026
21
Dự án đầu tư tổ hợp dịch vụ tổng hợp -
KKT Nghi Sơn
Công ty CP gang thép Nghi
Sơn
Phường Hải
Bình
GCNĐKĐT số 0366346771
chứng nhận lần đầu ngày
18/4/2013, chứng nhận thay đổi lần
thứ 02 ngày 15/12/2017
Đã thuê đất 15,3 ha, còn 7ha chưa thực hiện do không có trong Kế hoạch sử
dụng đất 2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 7ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
22
Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước -
KKT Nghi Sơn
Tổng Công ty đầu tư xây
dựng và thương mại Anh
Phát - CTCP
Phường Hải
Bình
Công văn số 9291/UBND-THKH
ngày 18/11/2013; Công văn số
6760/UBND-NN ngày 30/7/2014;
26221000169, Lần đầu:
09/12/2013; Lần 1: 15/8/2014; Lần
2: 10/10/2017
Còn 34ha chưa thuê đất do không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn
hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 34ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
23 Khu du lịch công viên Biển Xanh
Công ty CP Phúc Hoàng
Nghiêu
Phường Hải
Bình
Công văn số 11922/UBND-
THKH ngày 05/12/2014; số
12052/UBND-THKH ngày
11/8/2021
Khoảng 6,2 ha chưa hoàn thành công tác GPMB; dự án thiếu đất TMDV, không
có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất
đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 6,2ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
24
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú
Thịnh Phát
Công ty CP tổng hợp Phú
Thịnh Phát
Phường Tân Dân
Quyết định số 3961/QĐ-UBND
ngày 15/10/2017; số 3423/QĐ-
UBND ngày 21/8/2020
20ha chưa thực hiện do không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn
hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 20ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Tân Dân.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
25 Khu du lịch khách sạn dịch vụ ven biển
Công ty CP đầu tư xây dựng
và phát triển công trình Hà
Nội
Phường Tân Dân
Quyết định số 10/QĐ-UBND
ngày 02/01/2018; số 2037/QĐ-
UBND ngày 01/6/2018; điều chỉnh
lần 2 tại Quyết định số 1153/QĐ-
UBND ngày 02/4/2019.
Khoảng 7 ha chưa hoàn thành công tác GPMB; dự án thiếu chỉ tiêu đất TMDV;
thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 7ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Tân Dân.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
26
Khu nghỉ dưỡng sinh thái và nhà lưu
trú khách du lịch Đảo Ngọc
Công ty CP đầu tư du lịch
Đảo Ngọc
Phường Nghi
Sơn
Quyết định số 1317/QĐ-UBND
ngày 16/4/2018; số 2565/QĐ-
UBND ngày 28/6/2019; số
3621/QĐ-UBND ngày 16/9/2021
Khoảng 5 ha chưa hoàn thành công tác GPMB; dự án chỉ tiêu thiếu đất TMDV;
thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 5ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Nghi Sơn.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
27 Khu du lịch sinh thái Đảo Nghi Sơn
Công ty CP Đầu tư, dịch vụ
và DL Nghi Sơn
Phường Nghi
Sơn
GCNĐT 262031000016.Lần đầu
ngày 30/11/2007; Điều chỉnh lần 1:
ngày 26/3/2014; Công văn số
3036/UBND-THKH ngày
08/3/2022
Còn 4,5ha chưa thuê đất do không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn
hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 4,5ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Nghi Sơn.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
28
Trạm dừng nghỉ và dịch vụ hậu cần
quốc tế Nghi Sơn
Công ty CP kiến trúc Phục
Hưng
Phường Trúc
Lâm
Quyết định số 1265/QĐ-UBND
ngày 24/4/2017; Giấy CNĐT số
26221000195, Lần đầu ngày
08/7/2014
Khoảng 9ha chưa được thuê do không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời
hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 9ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Trúc Lâm.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
10
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
29 Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Công ty CP Đông Bắc
Phường Đào
Duy Từ
Công văn số 2708/UBND-ĐMDN
ngày 05/6/2009; số 10508/UBND-
THKH ngày 04/8/2020; số
268/UBND-THKH ngày
26/01/2022
Dự án gặp khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô
xây dựng.
Tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh
quy mô xây dựng dự án của nhà đầu tư.
- Sở Xây dựng:
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
30
Văn phòng làm việc Chi nhánh Ngân
hàng Công Thương Sầm Sơn
Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam – Chi
nhánh Sầm Sơn
Phường Trúc
Lâm
Công văn số 2021/UBND-ĐMDN
ngày 04/5/2009
Còn 01 hộ gia đình không thống nhất; dự án không có trong Kế hoạch sử dụng
đất 2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại.
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- Sở Tài chính;
- UBND phường
Trúc Lâm
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31
Khu dịch vụ thương mại hỗn hợp Linh
Minh Anh
Công ty TNHH Linh Minh
Anh
Phường Hải
Bình
Công văn số 12369/UBND-
THKH ngày 15/12/2014; số
1753/UBND-THKH ngày
09/02/2022
Dự án không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ
tục thuê đất đã hết.
Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê đất
cho dự án.
Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
32 Khu dịch vụ thương mại
Công ty TNHH Linh Minh
Anh – Mai Lâm
Phường Hải
Bình
Công văn số 10696/UBND-NN
ngày 06/11/2014
Dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025 nhưng không đủ diện tích; thời hạn
hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 0,9ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
33
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Biển
Nhớ
Công ty TNHH thương mại
tổng hợp MTV Biển Nhớ
Phường Nghi
Sơn
GCNĐT 26221000222, Lần đầu
ngày 05/01/2015
Vị trí dự án nằm trong khu sạt trượt của núi Biện Sơn, Công ty cần xây dựng
phương án đảm bảo an toàn cho dự án.
Xây dựng phương án thi công đảm bảo an
toàn dự án (do vị trí dự án nằm trong khu sạt
trượt của núi Biện Sơn)
Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN; nhà đầu tư
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
34 Khu dịch vụ thương mại Công ty CP Đông Bắc
Phường Nghi
Sơn
Quyết định số 5428/QĐ-UBND
ngày 24/12/2015; số 3508/QĐ-
UBND ngày 14/9/2016; số
4785/QĐ-UBND ngày
30/11/2018; Công văn số
10508/UBND-THKH ngày
04/8/2020
Dự án không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ
tục thuê đất đã hết.
Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê đất
cho dự án.
Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
35
Tổ hợp nhà hàng, khách sạn, dịch vụ
hậu cần Quyết Tiến
Công ty CP tư vấn xây
dựng và đầu tư Thanh Hóa
Phường Hải
Bình
26221000233 lần đầu 12/01/2015;
60/QĐ-UBND ngày 04/01/2019
QĐ số 3109/QĐ-UBND ngày
2/8/2019
Đã hoàn thành GPMB 1,2ha còn 0,2 ha liên quan đến 01 hộ gia đình. Dự án
không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục
thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 0,9ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
36
Khu dịch vụ du lịch, thương mại tổng
hợp kết hợp đầu tư tôn tạo, bảo tồn
khu di tích Giếng Ngọc, Đền Mỵ Châu
Công Chúa
Công ty CP Đầu tư và Xây
dựng công trình MêKông
Phường Nghi
Sơn
Công văn số 11597/UBND-NN
ngày 27/11/2014; GCNĐT số
26221000247, Lần đầu 06/4/2015
Vị trí dự án nằm trong khu sạt trượt của núi Biện Sơn, Công ty cần xây dựng
phương án đảm bảo an toàn cho dự án.
Xây dựng phương án thi công đảm bảo an
toàn dự án (do vị trí dự án nằm trong khu sạt
trượt của núi Biện Sơn)
Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN; nhà đầu tư
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
37
Khu dịch vụ thương mại Lucky Thanh
Hà
Công ty TNHH Lucky
Thanh Hà
Phường Trúc
Lâm
GCNĐT số 26221000268, Lần
đầu ngày 30/3/2015; Quyết định số
5207/QĐ-UBND ngày 21/12/2018;
Đã hoàn thành GPMB 0,7ha/1,2ha. Dự án không có trong Kế hoạch sử dụng đất
2025; thời hạn hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 0,5ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Trúc Lâm.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
38
Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Shiki
Hải Lĩnh Park.
Công ty TNHH đầu tư Nghi
Sơn Việt Nam
Phường Hải Lĩnh
Quyết định số 3403/QĐ-UBND
ngày 11/9/2017; số 4455/QĐ-
UBND ngày 30/10/2019; số
2708/QĐ-UBND ngày 10/7/2020;
số 5246/QĐ-UBND ngày
20/12/2021; số 1192/QĐ-UBND
ngày 07/4/2022; số 4708/QĐ-
UBND ngày 28/11/2024; GCNĐT
số 2077752018 ngày 30/8/2022,
lần 1 ngày 07/9/2022
Dự án chưa được bố trí đủ diện tích trong Kế hoạch sử dụng đất 2025; thời hạn
hoàn thành hồ sơ thủ tục thuê đất đã hết.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại (khoảng 2ha).
- Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thuê
đất cho dự án.
- UBND phường
Hải Lĩnh.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/9/2026
39 Khu du lịch sinh thái tổng hợp Tràng
An
Công ty CP nông sản Tràng
An
Phường Hải Lĩnh
Quyết định số 249/QĐ-UBND
ngày 19/01/2018; số 4190/QĐ-
UBND ngày 05/10/2020
Dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác GPMB do người dân không thống nhất
Tổ chức giải phóng mặt bằng để bàn giao
cho nhà đầu tư
- UBND phường
Hải Lĩnh.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
11
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
40 Khu dịch vụ tổng hợp, logistic Nghi
Sơn
Công ty
TNHH MTV xuất nhập
khẩu Phong Anh
Phường Hải
Bình
Quyết định số 2020/QĐ-UBND
ngày 30/5/2019; số 3195/QĐ-
UBND ngày 23/9/2022
Dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác GPMB do phải thực hiện thỏa thuận theo
Luật Đất đai 2024
Tổ chức giải phóng mặt bằng để bàn giao
cho nhà đầu tư
- UBND phường
Hải Lĩnh.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
41 Kho vận TLT
Công ty CP đầu tư thương
mại thuốc lá Thanh Hóa
Phường Hải
Bình
Quyết định số 664/QĐ-UBND
ngày 17/02/2022
Dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác GPMB do phải thực hiện thỏa thuận theo
Luật Đất đai 2024
Tổ chức giải phóng mặt bằng để bàn giao
cho nhà đầu tư
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
42 Kho vận VICENZA
Công ty CP đầu tư phát
triển Vicenza
Phường Hải
Bình
Quyết định số 2929/QĐ-UBND
ngày 04/8/2021
Dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác GPMB do phải thực hiện thỏa thuận theo
Luật Đất đai 2024
Tổ chức giải phóng mặt bằng để bàn giao
cho nhà đầu tư
- UBND phường
Hải Bình.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
II
Khó khăn, vƣớng mắc trong công
tác GPMB, giao đất, cho thuê đất
20 dự án
1
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển
Linh Trường tại xã Hoằng Trường và
xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa
Công ty TNHH Xứ Đoài;
Công ty TNHH Dịch vụ và
thương mại Việt Trí
Xã Hoằng Tiến
GCNĐKĐT số 26121000017 ngày
06/7/2011 của UBND tỉnh; Quyết
định giao đất, cho thuê đất số
1531/QĐ-UB ngày 11/5/2004 cho
Công ty Xứ Đoài; Quyết định giao
đất, cho thuê đất số 1536/QĐ-UB
ngày 11/5/2004 cho Công ty Việt
Trí
- Theo Kết luận thanh tra số 17/KLTT-STNMT ngày 20/4/2022 của Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường có các nội dung:
Về GPMB: Dự án được giao đất từ năm 2004, thuộc trường hợp nhà nước thu
hồi đất, đến nay, có phần diện tích chưa hoàn thành GPMB, Công ty chưa được
bàn giao đất nên chưa có cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện dự án của Công ty.
Về nghĩa vụ tài chính: Rà soát, kiểm tra việc được miễn giảm tiền thuê đất đối với
phần diện tích đất thuê của Công ty có đảm bảo quy định và đã nộp đủ tiền thuê
đất 50 năm chưa; xác định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công
ty đã đúng, đủ theo quy định pháp luật chưa (do Công ty được giao đất, cho thuê
đất từ năm 2004, qua nhiều thời kỳ Luật Đất đai, quá trình sử dụng có việc điều
chỉnh QHCT 1/500 dự án).
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổ chức thanh tra toàn diện về dự án, đánh giá việc
chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng của nhà đầu tư; báo cáo,
đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi đất đối với diện tích đất đã giao cho nhà đầu
tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp Luật Đất đai.
Thanh tra toàn diện về dự án, đánh giá việc
chấp hành các quy định pháp luật về đất đai,
xây dựng của nhà đầu tư; báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh xem xét thu hồi đất đối với diện
tích đất đã giao cho nhà đầu tư nhưng không
đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp Luật Đất
đai.
Thanh tra tỉnh
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
2
Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến tại
xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa
Công ty CP Xuất nhập khẩu
và đầu tư Hà Nội; UBND
tỉnh có Công văn số
6147/UBND-KTTC ngày
09/11/2010 đồng ý cho
Công ty CP Xuất nhập khẩu
và Đầu tư Hà Nội chuyển
nhượng toàn bộ dự án cho
Công ty CP Đầu tư Du lịch
biển Hải Tiến 126
Xã Hoằng Tiến
Quyết định giao đất, cho Công ty
CP Xuất nập khẩu Hà Nội thuê
đất theo Quyết định số 1533/QĐ-
UB ngày 11/5/2004; UBND tỉnh
có Công văn số 6147/UBND-
KTTC ngày 09/11/2010 đồng ý
cho Công ty CP Xuất nhập khẩu
và Đầu tư Hà Nội chuyển nhượng
toàn bộ dự án cho Công ty CP Đầu
tư Du lịch biển Hải Tiến 126;
GCNĐKĐT số 7305656458 của
UBND tỉnh cấp cho Công ty CP
Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126.
- Theo Kết luận thanh tra dự án số 03/KLTT-STNMT ngày 10/02/2022 của Sở
Tài nguyên và Môi trường:
Về GPMB: Dự án chưa hoàn thành GPMB, chưa bàn giao đất, chưa được cấp
GCNQSDĐ nên chưa có cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện dự án dù dự án được
giao đất cho thuê đất từ năm 2004.
Về nghĩa vụ tài chính: Rà soát, xác định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất
đai của Công ty đã đúng, đủ theo quy định pháp luật hay chưa...
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:
+ Tiến hành kiểm tra hiện trạng dự án; đánh tính khả thi, năng lực, việc thực hiện
nghĩa vụ tài chính và quyết tâm thực hiện của nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư
giải quyết vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng dự án.
+ Yêu cầu nhà đầu tư cam kết thời gian tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên
quan đất đai, đầu tư, xây dựng để triển khai thực hiện dự án; tích cực phối hợp
UBND xã Hoằng Tiến thực hiện công tác GPMB.
Kiểm tra hiện trạng dự án; đánh tính khả thi,
năng lực, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và
quyết tâm thực hiện của nhà đầu tư; hướng
dẫn nhà đầu tư giải quyết vướng mắc liên
quan đến hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng dự
án. Yêu cầu nhà đầu tư cam kết thời gian
tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên quan
đất đai, đầu tư, xây dựng để triển khai thực
hiện dự án; tích cực phối hợp UBND xã
Hoằng Tiến thực hiện công tác GPMB.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
12
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
3 Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến
Công ty TNHH Du lịch và
Thương mại EURO
Xã Hoằng Tiến
Quyết định số 2537/QĐ-UB ngày
11/8/2004
- Dự án được giao đất, cho thuê đất từ năm 2004, tuy nhiên, không được bàn
giao đất nên chưa có cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện dự án, rà soát việc thực
hiện nghĩa vụ tài chính đúng, đủ của Công ty với Nhà nước.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổ chức thanh tra toàn diện về dự án, đánh giá việc
chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng của nhà đầu tư; báo cáo,
đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi đất đối với diện tích đất đã giao cho nhà đầu
tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp Luật Đất đai.
Thanh tra toàn diện về dự án, đánh giá việc
chấp hành các quy định pháp luật về đất đai,
xây dựng của nhà đầu tư; báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh xem xét thu hồi đất đối với diện
tích đất đã giao cho nhà đầu tư nhưng không
đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp Luật Đất
đai.
Thanh tra tỉnh
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
4 Khu du lịch sinh thái biển Ngân Hạnh Công ty TNHH Ngân Hạnh Xã Hoằng Tiến
Quyết định số 1535/QĐ-UB ngày
11/5/2004
- Dự án giao đất, cho thuê đất từ năm 2004, cần kiểm tra, rà soát tổng thể dự án
của Công ty, phân loại các vấn đề khó khăn vướng mắc cần giải quyết để có kế
hoạch giải quyết các khó khăn vướng mắc.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tổ chức thanh tra toàn diện về dự án, đánh giá việc
chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng của nhà đầu tư; báo cáo,
đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi đất đối với diện tích đất đã giao cho nhà đầu
tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp Luật Đất đai.
Thanh tra toàn diện về dự án, đánh giá việc
chấp hành các quy định pháp luật về đất đai,
xây dựng của nhà đầu tư; báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh xem xét thu hồi đất đối với diện
tích đất đã giao cho nhà đầu tư nhưng không
đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp Luật Đất
đai.
Thanh tra tỉnh
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
5 Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến
Công ty TNHH Phương
Trang
Xã Hoằng Tiến
Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày
11/5/2004
- Dự án khó khăn trong GPMB: Người dân yêu cầu được bồi thường theo giá
đất thực tế tại địa phương hoặc đất đổi đất; Nhiều hộ gia đình đề nghị đo đạc lại
và bồi thường theo diện tích thực tế chứ không nhận bồi thường theo các quyết
định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền; vận động các hộ còn chưa nhận tiền bồi
thường GPMB và tái định cư để dự án sớm triển khai theo quy định.
- Dự án giao đất, cho thuê đất từ năm 2004, cần kiểm tra, rà soát tổng thể dự án
của Công ty, phân loại các vấn đề khó khăn vướng mắc cần giải quyết để có kế
hoạch giải quyết các khó khăn vướng mắc.
- Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 23539/UBND-CNXDKH,
giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan:
+ Tiến hành kiểm tra hiện trạng dự án; đánh giá năng lực tài chính, tính khả thi
của dự án và quyết tâm thực hiện của nhà đầu tư.
+ Yêu cầu nhà đầu tư cam kết thời gian tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin liên
quan đất đai, đầu tư, xây dựng để triển khai thực hiện dự án; tích cực phối hợp
UBND xã Hoằng Tiến thực hiện công tác GPMB.
Tiến hành kiểm tra hiện trạng dự án; đánh
giá năng lực tài chính, tính khả thi của dự án
và quyết tâm thực hiện của nhà đầu tư. Yêu
cầu nhà đầu tư cam kết thời gian tiến độ
hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin liên quan đất
đai, đầu tư, xây dựng để triển khai thực hiện
dự án; tích cực phối hợp UBND xã Hoằng
Tiến thực hiện công tác GPMB.
Sở Tài chính
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
6
Khu công nghiệp Đồng Vàng tại KKT
Nghi Sơn
Tổng Công ty đầu tư xây
dựng và thương
mại Anh Phát - CTCP.
Phường Trúc
Lâm và xã
Trường Lâm
Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày
18/3/2022; Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư số 5772415254, điều
chỉnh lần thứ 2 ngày 07/01/2024
Đã được giao đất 299,11ha/461,46ha. Phần diện tích còn lại gặp khó khăn trong
công tác GPMB, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
- Sớm hoàn thành 02 khu tái định cư tại
phường Trúc Lâm phục vụ di dân KCN
Đồng Vàng
- Đẩy nhanh công tác GPMB dự án
- Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng khu vực
Nghi Sơn đẩy
nhanh tiến độ đầu
tư 02 khu tái định
cư
- UBND phường
Trúc Lâm và xã
Trường Lâm đẩy
nhanh công tác
GPMB
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
7
Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng
khu công nghiệp số 3 - KKT Nghi Sơn
Công ty TNHH Đầu tư khai
thác hạ tầng KCN số 3 Nghi
Sơn
Phường Trúc
Lâm và xã
Trường Lâm
Công văn số 1635/TTg-KTN ngày
14/9/2016; Quyết định số 525/QĐ-
TTg ngày 17/6/2024;
GCNĐKĐT số 2857822042 ngày
06/10/2016, điều chỉnh lần thứ hai
ngày 15/7/2024
Được thuê đất 12,02ha, giải phóng mặt bằng đạt 77,6%, tuy nhiên vẫn còn nhiều
vướng mắc liên quan đến công tác GPMB
- Đã nộp hồ sơ thuê đất vào Sở Nông nghiệp và môi trường với diện tích đề nghị
cho thuê 22,94ha (khu C3).
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại của dự án.
- UBND phường
Trúc Lâm và xã
Trường Lâm.
- Ban QL KKT
Nghi Sơn và các
KCN
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
8
Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp I
tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng Công ty đầu tư xây
dựng và thương
mại Anh Phát - CTCP.
Phường Hải
Bình
Giấy chứng nhận đầu tư số
3865837171, chứng nhận lần đầu
ngày 19/3/2014, chứng nhận thay
đổi lần thứ nhất ngày 25/12/2018
Đã được cho thuê 33/67ha. Phần diện tích 33ha đã lấp đầy bởi các nhà đầu tư thứ
cấp. Phần diện tích 34ha còn lại chưa triển khai công tác GPMB, nhà đầu tư đề
nghị không tiếp tục đầu tư đối với phần diện tích trên
Tham mưu cho UBND tỉnh về phương án
điều chỉnh Khu công nghiệp số I
Ban Quản lý Khu
kinh tế Nghi Sơn
và các Khu công
nghiệp
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/9/2026
13
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
9 Khu du lịch sinh thái Tân Dân Công ty CP Tập đoàn T&T Phường Tân Dân
Công văn số 1138/UBND-NN
ngày 24/3/2008; Quyết định
số3943/QĐ-UBND ngày
18/9/2020; số 1704/QĐ-UBND
ngày 25/5/2021; số 3414/QĐ-
UBND ngày 16/8/2024
Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: 84,8 ha, trong đó, khu vực đã có quyết
định cho thuê đất: 67,33 ha, vướng mắc trong việc GPMB phần đất còn lại. Thi
công Hạ tầng kỹ thuật: bắt đầu triển khai thi công tháng 09/2021 gồm các hạng
mục: giao thông và thoát nước mưa, nước thải, Kè biển, tường chắn đất…
- Tham mưu, giải quyết kiến nghị của UBND
phường Tân Dân tại Văn bản số 29/UBND-
KTHTĐT ngày 07/01/2025 một số khó
khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công
tác bồi thường, GPMB đối với các dự án
trên dịa bàn phường.
- Tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần
diện tích còn lại của dự án.
- Sở Nông nghiệp
và Môi trường.
- UBND phường
Tân Dân
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
10 Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I
Công ty CP Tập đoàn năng
lượng MT Việt Nam
KCN15-KKT
Nghi Sơn
Quyết định số 1841/QĐ-UBND
ngày 01/6/2021
Vướng mắc trong công tác GPMB
Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường,
GPMB khu đất thực hiện dự án.
UBND phường
Trúc Lâm
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
11 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn tích thiện Công ty CP Toàn Tích Thiện
Phường Nam
Sầm Sơn
Văn bản số 354/UB-NN ngày
05/02/2004
- Tình hình thực hiện dự án: Đã giải phóng mặt bằng được 4,95 ha/6,1 ha. UBND
tỉnh đã giao đất cho Công ty với tổng diện tích giao là 2,4 ha. Công ty đề nghị
giao đất đợt 2 với tổng diện tích 1,43 ha tuy nhiên chưa được tỉnh chấp thuận.
- Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân:
Các hộ gia đình không thống nhất việc giao đất ở tái định cư theo phương án nêu
trên và kiến nghị về giá đất bồi thường do UBND huyện Quảng Xương phê duyệt
năm 2010 với giá đất ở thời điểm hiện tại. Để giải quyết vướng mắc nêu trên.
UBND thành phố Sầm Sơn đã báo cáo UBND tỉnh và được UBND tỉnh thống
nhất tại Văn bản số 18137/UBND-THKH ngày 16/11/2021 và Văn bản số
15664/UBND-THKH ngày 07/10/2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai
đang còn nhiều vướng mắc. UBND thành phố Sầm Sơn đã có Báo cáo số
2628/BC-UBND ngày 28/05/2025 cung cấp hồ sơ có liên quan theo đề nghị của
Thanh tra tỉnh để xem xét, giải quyết.
Xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để hoàn
thành công tác bồi thường, GPMB dự án.
UBND phường
Nam Sầm Sơn
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
12
Dự án Khu tái định cư Đông Vệ I dự
án đường vành đai Đông Tây, thành
phố Thanh Hóa (MQBH số 1413/QD-
UBND ngày 04/5/2013)
Công ty CP Sông Mã
Phường Hạc
Thành
MBQH 1413/QD-UBND ngày
04/5/2013
Dự án được nghiên cứu và lập trong thời gian thực hiện Luật Đất đai 1993 và các
luật sửa đổi năm 1998, 2001 nhưng khi tổ chức thực hiện lại theo Luật Đất đai
2003 và kéo dài đến nay đã có 2 lần thay đổi Luật Đất đai (2013 và 2024), do đó
nhiều cơ chế chính sách về bồi thường GPMB thay đổi, khó khăn cho công tác
GPMB.
Mặt khác phạm vi ảnh hưởng của dự án lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng phải di
chuyến rất nhiều (di chuyển gần hết Làng Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ), công
tác khảo sát lập phương án ban đầu chưa chính xác, chỉ mới tính đến số hộ gốc bị
ảnh hưởng di chuyến nhưng thực tế trong quá trình thực hiện phát sinh rất nhiều
hộ con (hộ trong cùng 1 nóc nhà).
Tại một số lô chức năng đất chia lô, hiện trạng đang là dân cư hiện hữu phải
GPMB để sắp xếp lại, bố trí tái định cư phát sinh bất cập, thời gian GPMB kéo
dài...
Để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giải
quyết những khó khăn, vướng mắc tồn tại
kéo dài đồng thời xử lý dút điểm những
khiếu nại, kiến nghị ổn định đời sống sinh
hoạt của nhân dân cũng như tình hình an
ninh trật tự trên địa bàn phường, cần thiết
báo cáo và đề xuất UBND tỉnh bổ sung 34 lô
tái định cư tại mặt bằng quy hoạch 1606/QĐ-
UBND ngày 02/5/2019 Khu đô thị Núi Long
để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng
của dự án cùng với 10 lô đất khai thác tại
chỗ cơ bản đáp ứng được yêu cầu tái định
cư, GPMB
UBND phường
Hạc Thành
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
13
Khu phức hợp khách sạn, trung tâm
thương mại
Công ty CP ORG Xã Tiên Trang
Quyết định số 2159/QĐ-UBND
ngày 11/6/2020
Đang thực hiện công tác GPMB. Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với
các Sở, Ban, Ngành xử lý và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến
công tác xử lý các Tài sản công thuộc phạm vi dự án. Công ty phải thực hiện thủ
tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án
Vướng mắc trong công tác GPMB
UBND xã Tiên
Trang
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
14
Khu du lịch thể thao, sinh thái Tiên
Trang
Công ty TNHH SOTO Xã Tiên Trang
Quyết định số 1280/QĐ-CT ngày
16/4/2004; GCNĐT lần đầu ngày
31/12/2008 điều chỉnh lần 4 ngày
12/7/2021
Tính đến tháng 7/2025 công ty vẫn chưa hoàn thành GPMB theo tiến độ trong
giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 12/7/2021 (33 tháng). Tuy nhiên đã xây
dựng, bờ đá, xây dựng tháp sen bằng đá, trên khu đất đặt 10 con vật bằng bê
tông vải.
Vướng mắc trong việc GPMB
UBND xã Tiên
Trang
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
15
Khu dân cư và thương mại dịch vụ tại
xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa
(MBQH số 3058/QĐ-UBND ngày
14/8/2018)
Liên danh Công ty TNHH
Ngọc Sao Thủy - Công ty
CP TASCO
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 4679/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà đầu tư
Đã hoàn thành GPMB dự án với diện tích 25,233ha/33,4415ha (đạt 76%).
Vướng mắc trong việc GPMB đối với phần khu đất còn lại
Thực hiện việc bồi thường GPMB, hoàn
thiện hồ sơ giao đất
UBND phường
Quảng Phú
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
14
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
16
Khu đô thị mới Hải Vân, thị trấn Bến
Sung, huyện Như Thanh
Công ty TNHH đầu tư và du
lịch quốc tế Miền Tây Xanh
Xã Như Thanh
Quyết định số 554/QĐ-UBND
ngày 31/01/2022 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về chấp thuận Nhà đầu
tư
Dự án đang thực hiện công tác GPMB. Một số hộ dân có thu hồi đất nông nghiệp nằm
trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được hưởng hỗ trợ 50% chênh lệch giữa giá
đất ở và giá đất nông nghiệp theo Điều 19 Quyết định 63/2021/QĐ-UBND của tỉnh
Thanh Hóa. Do đó, các hộ không nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho hội đồng
GPMB để thu hồi thực hiện dự án.
Thực hiện việc bồi thường GPMB, bàn giao
đất cho nhà đầu tư
UBND xã Như
Thanh
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
17 Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng
Công ty CP công nghệ cao
AGRI
Xã Quảng Chính
Quyết định số 3779/QĐ-UBND
ngày 23/9/2019; Công văn số
15628/UBND-THKH ngày
09/11/2020; số 2781/UBND-
THKH ngày 2/3/2022
Vướng mắc trong việc chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để thực hiện thủ tục
thuê đất
Làm rõ một số nội dung liên quan đến công
tác thỏa thuận, bồi thường GPMB dự án,
làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải
quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ thuê đất của Công ty.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường;
Sở Tài chính
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
18
Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát -
thác Ma Hao
Công ty CP đầu tư và phát
triển Ma Hao
Xã Linh Sơn
Quyết định số 2120/QĐ-UBND
ngày 09/6/2020; số 3047/QĐ-
UBND ngày 11/8/2021
Vướng mắc trong công tác GPMB
Thực hiện việc bồi thường GPMB, bàn giao
đất cho nhà đầu tư
UBND xã Linh
Sơn
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
19
Xây dựng hạ tầng KCN Luyện kim
Nghi Sơn
Công ty TNHH MTV đầu
tư và phát triển hạ tầng Nghi
Sơn
Phường Nghi
Sơn
262031000007
Lần đầu: 11/8/2007
Đ/c 4: 17/01/2024
- Chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng được: 209,18 ha đất công nghiệp
trong đó bao gồm các hạng mục đầu tư như san nền, thoát nước, đường giao
thông nội bộ. Ngoài ra, Nhà nước cũng đã và đang đầu tư được gần 20 ha các
tuyến đường giao thông chính trong KCN (như tuyến đường Nghi Sơn – Bãi
Trành, tuyến đường nối quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng
Nghi Sơn góp phần cơ bản đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp luyện
kim. Trên cơ sở đó, Công ty đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất đối với
181,9 ha.
- Khó khăn, vướng mắc: Công tác bồi thường GPMB cho phần diện tích còn lại
của dự án chưa hoàn thành.
Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối
với phần diện tích còn lại của dự án.
UBND phường
Nghi Sơn
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
20 Bến cảng quốc tế Nghi Sơn
Công ty cổ phần tập đoàn
VAS Nghi Sơn.
Phường Nghi
Sơn
4584006853
Lần đầu: Ngày 04/9/2015;
Đ/c lần 6 ngày 22/4/2025
- Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động 05 bến gồm: 1, 2, 2A, 3, 4
với tổng chiều dài khoảng 1.250 m; đầu tư xây dựng kho bãi với diện tích khoảng
27,0 ha.
- Theo kế hoạch, các bến số 5, 6, 7 và 8 với tổng chiều dài 4 bến là 1.000m và
diện tích kho bãi với diện tích khoảng 35,6 ha. Trong đó, bến số 5 đã được đầu
tư hơn 148m chiều dài bến, 07 ha đất kho bãi và dự kiến hoàn thành toàn bộ
trong năm 2021; Bến số 6 hoàn thành trong năm 2022; Bến số 7 hoàn thành
trong năm 2023; Bến số 8 hoàn thành trong năm 2024.
- Hiện nay, Công ty đang phối hợp với chính quyền thực hiện công tác bồi thường
GPMB cho phần diện tích các bến còn lại của dự án.
- Khó khăn, vướng mắc: Công tác bồi thường GPMB cho phần diện tích còn lại
của các bến 5, 6, 7, 8 chưa hoàn thành.
Hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối
với phần diện tích còn lại của dự án.
UBND phường
Nghi Sơn
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
III
Vƣớng mắc liên quan đến năng lực
thực hiện dự án của nhà đầu tƣ
171 dự án
1
Khu căn hộ cao cấp và Trung tâm
thương mại Bờ Hồ
Công ty CP Đầu tư Trung
tâm thương mại Bờ Hồ
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 3430/QĐ-UBND
ngày 09/11/2005; Công văn số
10782/UBND-THKH ngày
05/9/2018
Dự án triển khai từ 2005 đến nay, đã được UBND tỉnh cho điều chỉnh quy mô dự
án đầu tư dự án nhưng đến nay mới cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng.
Kiểm tra, đánh giá tiến độ đầu tư xây dựng
dự án, để kiến nghị giải pháp sớm đưa công
trình vào sử dụng.
Sở Xây dựng
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
15
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
2
Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công
nghiệp Vĩnh Minh, xã Biện Thượng
Công ty TNHH BNB Hà Nội Xã Biện Thượng
Quyết định số 4625/QĐ-UBND
ngày 21/11/2018, số 2138/QĐ-
UBND ngày 27/5/2024
- Tiến độ dự án chậm: Chủ đầu tư chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1;
việc phối hợp thực hiện hồ sơ, GPMB giai đoạn 2 còn hạn chế, trong khi diện
tích cần GPMB đang được người dân sản xuất, được quy hoạch là cây xanh cách
ly nên khó khăn trong GPMB giai đoạn 2.
- Năng lực Chủ đầu tư còn hạn chế: Đã huy động khoảng 132 tỷ đồng từ 208 hộ
dân nhưng chưa thực hiện đầy đủ cam kết về tiến độ hoàn thành hạ tầng, tiềm ẩn
nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh
trật tự, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
- Vướng mắc di chuyển đường điện: Tuyến đường điện nằm trong phạm vi CCN
theo quy hoạch 1/500, không còn quỹ đất để di chuyển; đề xuất giữ nguyên vị trí
cột điện, giao ngành điện lực quản lý, vận hành theo quy định.
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và
UBND xã Biện Thượng theo dõi, đôn đốc
việc triển khai dự án, công tác GPMB và xử
lý vướng mắc liên quan đến tuyến đường
điện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem
xét, quyết định các nội dung vượt thẩm
quyền.
Sở Công Thương
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
3 Khu tổ hợp dịch vụ HTQ Công ty CP HTQ Việt Nam Phường Hải
Bình
Công văn số 12869/UBND-THKH
ngày 27/12/2014
Công ty đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo QĐ số 251/QĐ-
BQLKKT ngày 13/8/2023 của Ban QLKKT Nghi Sơn; gia hạn bất khả kháng tại
CV 5912/UBND-NNMT ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
4 Khu dịch vụ tổng hợp hậu cần
Công ty CP Xây dựng dịch
vụ thương mại Nam Thanh
Bắc Nghệ
Phường Hải
Bình
Công văn số 12371/UBND-THKH
ngày 15/12/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
5
Khu dịch vụ thương mại và khách sạn
Xuân Thành Công
Công ty TNHH Xuân Thành
Công
Phường Hải
Bình
GCNĐT số 26221000163 chứng
nhận
lần đầu ngày 11/10/2013
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
6
Kinh doanh khai thác chợ hải sản đầu
mối
Công ty TNHH đầu tư TM
Tuấn Dũng
Phường Hải
Bình
Quyết định số 287/QĐ-
BQLKKTNS&KCN ngày
16/8/2016
Công văn số 8125/UBND-NN ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh đồng ý chủ
trương gia hạn bất khả kháng do Covid19; QĐ số 353/QĐ-BQLKKT&KCN
ngày 24/10/2023 gia hạn thêm 15 tháng do bất khả kháng.
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
7 Khu thương mại
Công ty CP Dịch vụ -
Thương mại đa quốc tế Ánh
Dương
Phường Nghi
Sơn
GCNĐT số 26221000182 Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
8
Nhà xưởng sản xuất bột cá và thu mua,
chế biến hải sản
Công ty TNHH Châu Tuấn-
Hải Thanh
Phường Tĩnh Gia
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
số 7157146503
ngày 09/3/2018
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
9
Nhà máy sản xuất thép 1 ly, sản xuất
gia công hàng cơ khí, thiết bị máy móc,
các hoạt động dịch vụ phục vụ khu
công nghiệp và Nhà máy lọc hóa dầu
Nghi Sơn
Công ty TNHH xây dựng và
dịch vụ thương mại Viết Hoa
Phường Hải
Bình
Quyết định số 4390/QĐ-UBND
ngày 06/11/2018
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
10
Dự án Khu du lịch sinh thái biển Du
Xuyên
Công ty CP Do Xuyên Phường Tĩnh Gia
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
số 7500405613 ngày 25/01/2016
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
11
Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ
thương mại, khách sạn, nhà hàng
Công ty CP Dịch vụ và
Thương mại 315
Phường Nghi
Sơn
Giấy chứng nhận đầu tư số
26221000160 ngày 02/6/2015
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
12
Dự án xây dựng nhà kho, xưởng sản
xuất chế biến gỗ và bãi tập kết gỗ
Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu gỗ Phương Bắc
Phường Nghi
Sơn
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh
tế kỹ thuật số 05/QĐ-PB ngày
08/4/2015
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
13
Đầu tư xây dựng bến cảng số 6 - Cảng
tổng hợp Nghi Sơn
Công ty CP Hóa chất Gama
Thanh Hóa
Phường Nghi
Sơn
Giấy chứng nhận đầu tư số
4058266468 ngày 20/8/2018
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
14 Khu thương mại hỗn hợp
Công ty TNHH Viễn tin
Thanh Hóa
Phường Hạc
Thành
Công văn số 2993/UBND-THKH
ngày 18/4/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
16
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
15 Khu cây xanh, văn hóa, thể dục thể thao
Công ty TNHH Vạn Liên
Việt
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 09/QĐ-VLV ngày
25/6/2014; Văn bản số
12/2014/VLV-CKĐT ngày
26/6/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
16 Bảo tàng cổ vật Hoàng Long
Công ty CP phát triển nhà
và bất động sản Ruby Group
(trước kia là Công ty TNHH
Xây dựng dân dụng và Công
trình giao thông)
Phường Hạc
Thành
Giấy chứng nhận đầu tư số
26121000026 ngày 17/10/2011
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
17
Xây dựng kinh doanh dịch vụ thương
mại, khách sạn
Công ty CP Thảo Trung
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 300/QĐ-HĐQT
ngày 05/7/2009; Công văn số
3927/UBND-NN, số
11415/UBND-NN ngày 19/9/2018
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
18 Nhà hàng khách sạn Hưng Gia
Công ty CP Thương mại
kinh doanh địa ốc Hưng Gia
Thanh Hóa
Phường Hạc
Thành
Công văn số 1962/UBND-TCKH
ngày 18/3/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
19
Khu kinh doanh vật liệu xây dựng tổng
hợp
Công ty TNHH Dịch vụ và
thương mại Bình Nam
Phường Hoằng
Phú
Quyết định số 2969/QĐ-UBND
ngày 14/8/2017
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13/10/2026
20
Trung tâm đồ gỗ và trang thiết bị nội
thất Phú Thịnh
DNTN và dịch vụ thương
mại Phú Thịnh
Phường Quang
Trung
Quyết định số 25/QĐ-PT ngày
20/12/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13/10/2026
21
Khu tổng hợp DVTM tổng hợp Tiến
Nam
Công ty TNHH TMDV
XD&ĐT Thuận Thiên
Phường Quang
Trung
Quyết định số số 3687/QĐ-UBND
ngày 28/9/2017
Chậm tiến độ sử dụng đất
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
22
Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và
xây dựng trang trại tổng hợp
Công ty CP Sản xuất và
Thương mại Phú Lộc
Xã Hoa Lộc
Giấy chứng nhận đầu tư được
UBND tỉnh cấp số 26121000001,
chứng nhận ngày 25/01/2010
Chậm tiến độ sử dụng đất
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
23
Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và
sản xuất gạch không nung Phú Quý
Công ty TNHH Đầu tư Sản
xuất và XNK Phú Quý
Xã Hoa Lộc
Quyết định số 404/QĐ-UBND
ngày 08/02/2017
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
24
Khu dịch vụ nông nghiệp và vật liệu
xây dựng Dũng Minh
Công ty TNHH Xây dựng
và Thương mại Dũng Minh
Xã Quảng Bình
Quyết định số 2069/QĐ-UBND
ngày 15/6/2016
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
25
Xây dựng Trung tâm thương mại và
dịch vụ Tân Khánh
Công ty TNHH Gia Khánh
Star
Xã Lưu Vệ
Quyết định số 55/QĐ-DK ngày
15/12/2009 của Công ty
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
26 Tổ hợp khách sạn, nhà hàng
Công ty CP Tập đoàn Miền
núi
Xã Ngọc Lặc
Quyết định số 374/QĐ-TMMN
ngày 15/8/2010
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
27
Nhà máy sản xuất Gang - Phôi thép
công suất 125.000 tấn/năm
Công ty CP Việt Thanh
VNC
Xã Minh Sơn
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
số 26121000016
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
28 Sản xuất đá vật liệu xây dựng và ốp lát Công ty CP Việt Thanh
VNC
Xã Minh Sơn
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
số 3653876250
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
29 Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp
Công ty CP nông sản, thực
phẩm Việt Hưng
Xã Ngọc Trạo
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
số 102/QĐ-HĐQT
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
30
Nhà máy gạch không nung từ đất bằng
POLYMER
Hợp tác xã Công nghiệp -
Thương mại Thái Dương
Xã Hà Long
Công văn số 6077/UBND-CN
ngày 04/11/2010; Giấy CNĐT
26121000046 ngày 02/6/2015
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
31 Trang trại chăn nuôi bò sữa
Công ty CP đầu tư VITHA
Milk
Xã Tân Ninh
GCNĐT số 26121000008 ngày
21/01/2015
QĐ số 1718/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử
dụng đất 24 tháng; TB thu hồi đất số 85/TB-UBND ngày 23/5/2025.
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
32 Xưởng sửa chưa ô tô Công ty Bình Hưng Phát
Phường Quang
Trung
Quyết định số 4952/QĐ-UBND
ngày 11/12/2018
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
33 Nhà máy may Cẩm Hoàng
Công ty CP Tập đoàn Hồ
Gươm
Xã Kiên Thọ
Giấy chứng nhận đầu tư số
26121000011
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
17
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
34
Cửa hàng xăng dầu và trạm triết nạp
khí dầu mỏ hóa lỏng
Công ty TNHH MTV Tân
Thành 8
Xã Thiết Ống
Quyết định số 2954/QĐ- UBND
ngày 08/8/2016
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
35
xây dựng Cơ sở sản xuất đồ gỗ thủ
công mỹ nghệ và chế biến tre, luồng
xuất khẩu
Công ty TNHH Đầu tư
và Xúc tiến thương mại Việt
Thái
Xã Điền Lư
Quyết định số 3001/QĐ-UBND
ngày 16/8/2017
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
36
Khai thác, thu gom, chế biến phân Dơi
làm phân bón nông nghiệp
Công ty CP Đầu tư Phát
triển Thương mại Thành Lộc
Xã Tống Sơn
Công văn số 1123/UBND-CN
ngày 04/02/2015
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
37
Trường mầm non chất lượng cao Búp
Sen Xanh 2
Công ty CP Đầu tư phát
triển giáo dục và đào tạo
Thanh Hóa
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 5134/QĐ-UBND
ngày
07/12/2015
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
38
Tổ hợp khách sạn, thương mại Tự lập
Plaza
Tổng Công ty Đầu tư Hà
Thanh - Công ty CP
Phường Hạc
Thành
Công văn số 476/UBND-THKH
ngày 17/01/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
39
Khu thương mại và văn phòng Tuấn
Minh
Công ty CP Xây dựng
thương mại Tuấn Minh
Phường Hàm
Rồng
Công văn số 2737/UBND-NN
ngày 22/8/2013
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
40 Khu thương mại hỗn hợp
Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại và Du lịch
Hoàng Sơn
Phường Hạc
Thành
GCNĐKĐT 7414545762 do Sở
KHĐT chứng nhận lần đầu ngày
09/12/2016
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
41 Trụ sở làm việc Công ty CP Sông Mã
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 5377/QĐ-UBND
ngày 22/12/2015
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
42 Nhà máy kéo sợi, dệt may
Công ty TNHH Dệt May Hà
Nội
Xã Hoằng Phú
Giấy Chứng nhận đầu tư số
26121000009
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
43
Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng
hợp Bắc Giang
Công ty TNHH Bắc Giang
Phường Quang
Trung
Quyết định số 09 QĐ/BG ngày
26/12/2010
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
44 Trung tâm dịch vụ thương mại Sake Công ty TNHH Tuấn Đạt Xã Lưu Vệ
Quyết định số 03/QĐ-CTTĐ ngày
09/10/2012 của Công ty
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
45
Trung tâm dạy nghề y tá Điều dưỡng
quốc tế
Công ty CP Đầu tư Tập
đoàn Sơn Thái Thành
Xã Lưu Vệ
Giấy chứng nhận đầu tư số số
26121000146 do UBND tỉnh cấp
ngày 08/12/2014, thay đổi lần 1
cấp ngày 03/5/2019
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
46
Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất
đồ gỗ Duy Lợi
Công ty TNHH Chế biến
lâm sản và sản xuất đồ gỗ
Duy Lợi
Xã Minh Sơn
Giấy chứng nhận đầu tư số
26122000138 ngày 17/11/2014
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
47
Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở
rộng Cảng Nghi Sơn
Công ty CP Cảng Dịch vụ
dầu khí tổng hợp PTSC
Thanh Hóa
PhườngTrúc
Lâm
Công văn 3485/UBND-NN ngày
09/6/2011; 3649/UBND-NN ngày
07/9/2020
Còn 02/16 hạng mục (nhà ở công vụ cho chuyên gia) chưa xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
48
Nhà máy sản xuất gạch không nung và
xưởng sản xuất, chế biến đá làm vật
liệu xây dựng
Công ty TNHH MTV sản
xuất đá Vạn Long
Xã Quý Lộc
Quyết định số 1530/QĐ-UBND
ngày 06/5/2016
Chậm tiến độ sử dụng đất và đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
49
Trường cao đẳng nghề kinh tế công
nghệ VICET
Công ty CP VNJ
Phường Quảng
Phú
Quyết định giao đất số 2193/QĐ-
UBND ngày 25/7/2007, Quyết
định số 4474/QĐ-UBND ngày
16/12/2009, 1066/QĐ-UBND
ngày 06/4/2011
Còn 17/26 hạng mục chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
50 Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao
Công ty TNHH thương mại
Hùng Dung Cường
Phường Quang
Trung
Quyết định số 01 phê duyệt dự án
đầu tư của Công ty
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
51
Văn phòng làm việc, nhà nghỉ công
nhân, nhà để xe ô tô và nhà kho để vật
dụng thu gom rác thải vệ sinh môi
trường
Công ty CP Vệ sinh môi
trường Nga Sơn
Xã Nga Sơn
Thuyết minh dự án đầu tư kèm
theo Quyết định số 07/QĐ-GĐCT
ngày 09/7/2010
Còn 05/12 hạng mục chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
52
Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
xuất khẩu
Công ty CP Tập đoàn
Hoàng Mai (trước đây là
Công ty TNHH Gỗ mỹ nghệ
CKĐXK)
Xã Hà Trung
Thuyết minh dự án tháng 10/2006
kèm theo Quyết định phê duyệt
DAĐT của Công ty
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
18
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
53 Nhà máy gạch không nung Công ty CP Loan Dương Xã Tống Sơn
Quyết định số 1129/QĐ-UBND
ngày 13/4/2017
Còn 6/11 hạng mục chưa hoàn thành
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
54
Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ
khách sạn du lịch
Công ty CP Xây dựng
Quảng Tường
Phường Sầm
Sơn
Công văn số 15055/UBND-NN
30/12/2016
Còn lại 03 hạng mục chưa xây dựng: nhà ăn, nghỉ ca cho nhân viên 5 tầng (số 3);
nhà dịch vụ du lịch 05 tầng (số 4); nhà kho A 01 tầng (số 5). Tại vị trí hạng mục
(số 4) Công ty xây dựng 01 công trình nhà cấp 4 không đúng Tổng mặt bằng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
55 Nhà máy sản xuất bao bì Đài Việt
Công ty CP Sản xuất bao bì
Đài Việt
Xã Nga Sơn
Quyết định số 02/QĐ-CT ngày
16/4/2011
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
56
Dự án Showroom trưng bày, giới thiệu
sản phẩm ô tô
Công ty CP Mai Linh Đông
Đô
Xã Lưu Vệ
Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày
24/9/2013
Còn 01 hạng mục công trình dự án chưa xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi công ty
hoàn thiện hồ sơ
57 Chợ Trung tâm thị xã Bỉm Sơn Công ty CP Chợ Bỉm Sơn
Phường Quang
Trung
Quyết định số 18/QĐ-CBS ngày
05/11/2014
Còn 01 hạng mục chưa đầu tư xây dựng và 04 hạng mục đã xây dựng nhưng sai
vị trí, kich thước
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
58 Xây dựng Nhà máy gạch Tuynel
Công ty CP Đầu tư phát
triển Lam Sơn - Bá Thước
Xã Điền Lư
Quyết định số 122 QĐ/LSBT-
HĐQT ngày 11/11/2011
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
59
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch
vụ thương mại
Công ty CP Tập đoàn Miền
núi
Xã Lam Sơn
Quyết định thuê đất số 156/QĐ-
UBND ngày 17/01/2015
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
60 Cửa hàng xăng dầu loại I
Công ty TNHH TM & XD
Hoàng Khải
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 09/QĐ-CT ngày
02/10/2009
Chưa đầu tư xây dựng: 1) Cổng; 7) Cửa hàng dịch vụ thương mại (02 tầng); 8)
Khách sạn 07 tầng; 9) Nhà hàng dịch vụ ăn uống (02 tầng)
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
61
Xưởng thu mua, phân loại, sơ chế thủy
sản Thủy Tuấn
Công ty TNHH Thương mại
Vận tải và Chế biến hải sản
Thủy Tuấn
Phường Hải
Bình
GCNĐT số 26221000125 chứng
nhận ngày 02/8/2012
Đã xây dựng tường rào bao quanh và xây dựng 04/10 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
62
Xưởng sữa chữa, cơ khí tàu thuyền
Điệp Chi
Công ty TNHH Điệp Chi Phường Hải
Bình
GCNĐT số 1157216173
Lần đầu: ngày 04/5/2012; Lần 1:
ngày 22/3/2018; Lần 2: ngày
22/3/2018
Đã đầu tư xây dựng 01/04 hạng mục
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
63
Nhà máy sản xuất nước mắm và chế
biến hải sản Nghi Sơn
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại và Xuất nhập
khẩu sông Mã
Phường Hải
Bình
GCNĐT số 6026842015
Lần đầu ngày 16/01/2012; Lần 1
ngày 23/5/2017
Đã đầu tư xây dựng 12/19 hạng mục
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
64
Nhà máy chế biến và sản xuất thành
phẩm từ gỗ, viên nén xuất khẩu Mai
Anh 88
Công ty TNHH hai thành
viên Mai Anh 88
Xã Trường Lâm
Giấy CNĐTĐT số 6311548584
chứng nhận lần đầu ngày
15/11/2010; lần thứ ba ngày
01/7/2019
Đã đầu tư xây dựng 06/17 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
65 Xưởng sản xuất đá lạnh
Công ty TNHH Kinh doanh
dịch vụ thương mại Phú Quý
Phường Hải
Bình
GCNĐT số 26221000080 cấp
ngày 07/10/2010
Đã đầu tư xây dựng 10/11 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
66
Văn phòng giao dịch Quang Vinh - Hải
Thượng
Công ty TNHH Quang Vinh
- Hải Thượng
Phường Nghi
Sơn
GCNĐT số 26221000257 ngày
07/05/2015
Đã đầu tư xây dựng 06/07 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
67
Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, xưởng
cán tôn Nghi Sơn
Công ty TNHH Thanh
Thành Đạt
Phường Trúc
Lâm
Giấy chứng nhận đầu tư số
26221000067 ngày 17/12/2009
Đã đầu tư xây dựng 11/19 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
68
Khu du lịch sinh thái, câu cá, cối giã
gạo bằng nước
Công ty TNHH TM Bắc
Thành
Phường Hàm
Rồng
Giấy chứng nhận đầu tư ngày
06/7/2012
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
69
Dự án đầu tư xây dựng Công viên vui
chơi giải trí thanh thiếu niên, khu dịch
vụ ăn uống, bãi đỗ xe
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc
Ánh
Phường Đông
Sơn
Quyết định số 05/QĐ-CT ngày
20/9/2012; Công văn số
6854/UBND-THKH ngày
21/9/2012
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
70
Trung tâm thương mại mẫu nhà gỗ
truyền thống Thanh Hóa và VPĐD
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc
Tuấn
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 43/TV-DN ngày
12/3/2015 của Doanh nghiệp tư
nhân Ngọc Tuấn
Đang thực hiện xây dựng Nhà văn phòng và trưng bày cấu kiện gỗ trong nhà (số
4). Còn 02 hạng mục chưa xây dựng là trạm biến áp (số 5) và bể nước ngầm (số
6)
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
19
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
71
Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng
hợp du lịch, nhà hàng, khách sạn
Doanh nghiệp tư nhân xây
dựng Mai Quân
Xã Hà Trung
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
của Công ty số 03/QĐ-DN ngày
10/4/2014
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
72 Nhà máy chế biến nông sản
Công ty TNHH thực phẩm
Thông Tấn
Xã Hà Trung Dự án đầu tư do Công ty phê duyệt Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
73
Xây dựng trạm dừng nghỉ và dịch vụ
hậu cần quốc tế (giai đoạn 1)
Công ty CP tập đoàn Tân
Phục Hưng
Phường Trúc
Lâm
Quyết định số 1265/QĐ-UBND
ngày 24/4/2017
Đã xây dựng 01 công trình tạm
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
74
Đầu tư xây dựng Khu trụ sở, văn
phòng làm việc
Công ty TNHH Hùng Trâm -
Nghi Sơn
Phường Nghi
Sơn
Giấy chứng nhận đầu tư số
26221000265 ngày 02/6/2015
Đã đầu tư xây dựng nhưng sai về vị trí, kích thước
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
75
Đầu tư xây dựng Trung tâm chuyển
giao công nghệ và đóng gói hàng thủy
sản xuất khẩu
Công ty CP Dịch vụ thương
mại Thái Sơn
Phường Tĩnh Gia
Quyết định số 250/QĐ-UBND
ngày 19/01/2018
Đã đầu tư xây dựng 04/20 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
76
Xưởng sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ
mỹ nghệ
Công ty TNHH Đoàn Thúy
Nghi Sơn
Phường Hải
Bình
Quyết định số 4765/QĐ-UBND
ngày 30/11/2018
Đã đầu tư xây dựng 10/12 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
77
Xưởng sản xuất gia công và kinh
doanh ngư cụ phục vụ nghề biển khu
vực cảng cá Lạch Bạng
Công ty TNHH Thanh Hoa
Nghi Sơn
Phường Hải
Bình
Quyết định số 4102/QĐ-UBND
ngày 19/10/2018
Đã đầu tư xây dựng 09/11 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
78
Nhà máy sản xuất,
chế biến nông lâm sản kết hợp khu
trưng bày đồ gỗ mỹ nghệ
Công ty TNHH Một thành
viên Vinh Nhất
Xã Trường Lâm
Quyết định số 2310/QĐ-UBND
ngày 03/7/2017
Đã đầu tư xây dựng 09/18 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
79
Khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ
thương mại
Công ty CP đầu tư xây dựng
và dịch vụ thương mại
NSCM
Phường Tĩnh Gia
Quyết định phê duyệt dự án: số
26/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2012
Đã đầu tư xây dựng 01 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
80
Cụm thương mại dịch vụ Châu Long
(Đợt 1)
Công ty CP Tư vấn Xây
dựng Châu Long
Phường Hải
Bình
GCNĐT số 26221000234, Lần
đầu 12/01/2015; Quyết định số
3096/QĐ-UBND ngày 02/8/2019,
số 1034/QĐ-UBND ngày
25/3/2020
Đã san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
81 Nhà máy Vôi công nghiệp
Công ty CP Vôi công
nghiệp Nghi Sơn
Xã Trường Lâm
Giấy chứng nhận đầu tư số
8722719405, do Ban chứng nhận
lần đầu ngày 02/7/2019
Đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
82 Trường mầm non quốc tế Pink House
Công ty CP Xây dựng và
Thương mại số 1 Đồng Tâm
Phường Đào
Duy Từ
Quyết định số 274/QĐ-UBND
ngày 16/01/2019
Đang đầu tư xây dựng 06/9 hạng mục
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
83 Kho Xăng dầu Petrolimex Thanh Hóa
Công ty Xăng dầu Thanh
Hóa
Phường Hải
Bình
Quyết định số 1357/QĐ-UBND
ngày 17/4/2018; số 5343/QĐ-
UBND ngày 28/12/2018
Đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh; chưa triển khai đầu tư xây
dựng các hạng mục công trình dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
84
Cơ sở II - Trường trung cấp nghề
Hưng Đô
Công ty TNHH Đầu tư giáo
dục Thanh Hóa (là đơn vị
được tách từ Tổng công ty
XD&TM Hưng Đô - CTCP)
Phường Đào
Duy Từ
GCNĐT số 26221000226, chứng
nhận lần đầu ngày 21/11/2014
Đã đầu tư xây dựng 07/12 hạng mục công trình của Giai đoạn 1; Giai đoạn 2
chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
85 Tổ hợp khách sạn, nhà hàng
Công ty TNHH xây dựng
giao thông thuỷ lợi Giang
Sơn
Phường Hải
Bình
Thuyết minh DADT Xây dựng tổ
hợp khách sạn nhà hàng của Công
ty lập và phê duyệt năm 2016
Đã đầu tư xây dựng 13/17 hạng mục công trình và đang xây dựng 01 hạng mục
công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
86 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp
Công ty CP môi trường cây
xanh Nghi Sơn
Phường Đào
Duy Từ
Quyết định số 3280/QĐ-UBND
ngày 29/8/2018
Đã đầu tư xây dựng 04/07 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
87 Nhà máy chế biến lâm sản Minh Long
Công ty TNHH thương mại
và dịch vụ Minh Long 68
Xã Trường Lâm
GCNĐT số 0720272736, do Ban
chứng nhận lần đầu ngày
18/12/2018
Đã xây dựng tường rào bao quanh và 07/08 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
20
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
88
Nhà máy viên nén gỗ Văn Lang
Yufukuya
Công ty TNHH Văn Lang
Yufukuya
Phường Hải
Bình
Quyết định số 3233/QĐ-UBND
ngày 27/8/2018
Đã đầu tư xây dựng 17/20 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
89
Khu dịch vụ Nhà hàng, khách sạn Văn
Hoa
Công ty TNHH xây dựng
thương mại vận tải Văn Hoa
Phường Hải
Bình
Quyết định số 487/QĐ-UBND
ngày 05/02/2018
Đã đầu tư xây dựng 09/10 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
90 Trụ sở làm việc
Công ty CP Đầu tư và
Thương mại Quảng Thành
(nhận chuyển nhượng từ
Quỹ tín dụng nhân dân
Quảng Thành)
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 5003/QĐ-UBND
ngày 26/12/2016
Chưa đầu tư xây dựng công trình dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
91 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp
Công ty CP Xây dựng và
Thương mại Miền Bắc
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 3261/QĐ-UBND
ngày 27/8/2015
Còn 01 hạng mục chưa hoàn thành
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
92 Khu thương mại dịch
vụ Đức Nam
Công ty CP Đức Nam
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 4640/QĐ-UBND
ngày 18/11/2021
Chưa đầu tư xây dựng công trình dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
93
Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp
Thành Trang
Công ty TNHH
Sản xuất và kinh doanh
thương mại Thành Trang
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 4360/QĐ-UBND
ngày 07/11/2016
Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc (khoảng 800 m2, đã
xây dựng được 02/05 tầng)
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
94 Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp
Công ty TNHH Thương mại
và xây dựng Minh Thư
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 2237/QĐ-UBND
ngày 27/6/2016
Đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào bao quanh khu đất, cổng chính (số 6);
chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên đất
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
95 Khu dịch vụ phức hợp Vạn Xuân
Công ty TNHH Đầu tư
Thương Mại Vạn Xuân
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 2709/QĐ-UBND
ngày 28/7/2017
Đã san lấp mặt bằng, chưa triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình
dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
96 Khu văn phòng thương mại tổng hợp
Công ty TNHH
Đầu tư phát triển Thăng
Long Gold
Phường Quảng
Phú
Quyết định số 1692/QĐ-UBND
ngày 18/5/2016
Đã đầu tư xây dựng 05/09 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
97 Khu dịch vụ thương mại Sao Nông
Công ty CP Sản xuất và
Thương mại tổng hợp
Cường Phát
Phường Đông
Sơn
Quyết định số 341/QĐ-UBND
ngày 24/01/2018
Công trình (số 1) Nhà điều hành, văn phòng làm việc kết hợp khu thương mại
dịch vụ, trưng bày sản phẩm đang xây dựng. Riêng Công trình (số 6) Nhà bếp,
nhà nghỉ ca, ăn ca xây dựng sai vị trí
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
98
Khu kinh doanh dịch vụ ăn uống và
dịch vụ thương mại tổng hợp
Công ty TNHH Thương mại
dịch vụ 36 Hùng Tuấn
Xã Hoằng Thanh
Quyết định số 1910/QĐ-UBND
ngày 24/5/2018
Đang san lấp mặt bằng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
99
Khu kinh doanh dịch vụ thương mại
tổng hợp
Công ty TNHH DV&TM
Huyền Hà
Xã Hoằng Châu
Quyết định số 3695/QĐ-UBND
ngày 26/9/2018
Đã đầu tư xây dựng 05/07 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
100 Nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng
Công ty CP May Thịnh
Vượng
Xã Hoằng Hóa
Quyết định số 3903/QĐ-UBND
ngày 06/10/2015
Đã san lấp mặt bằng; chưa đầu tư xây dựng công trình dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
101
Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương
mại Hoàng Tuấn
Công ty TNHH Hoàng Tuấn Xã Hoằng Tiến
Quyết định số 18/QĐ-HT ngày
18/10/2018 của Công ty
Chưa đầu tư xây dựng công trình dự án
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
102
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và
tập kết máy móc thiết bị
Công ty TNHH Xây dựng
và Vận tải Hoàng Quân
Xã Hoằng Lộc
Quyết định số 2887/QĐ-UBND
ngày 02/8/2016
Đã đầu tư xây dựng 06 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
103
Xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn, gia
cầm, nuôi trồng thuỷ sản và trồng cây
ăn quả
Công ty TNHH Xây dựng
Thương mại Giang Thái Sơn
Xã Hoằng Giang
Quyết định số 3991/QĐ-UBND
ngày 14/10/2016
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
104
Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản
kết hợp cây ăn quả, cây dược liệu LKC
Việt Nam
Công ty CP
Dịch vụ truyền thông LKC
Việt Nam
Phường Quang
Trung
Quyết định số 562/QĐ-UBND
ngày 06/02/2018
Đã đầu tư xây dựng 07/20 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
105
Khu trung tâm thương mại dịch vụ tổ
chức sự kiện và cây xanh thể thao
Công ty TNHH Trường
Thành - Đông Sơn
Phường Bỉm Sơn
Quyết định số 1410/QĐ-UBND
ngày 26/4/2016
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
106
Khu văn phòng giao dịch và lắp ráp xe
đạp
Công ty CP thương mại dịch
vụ Katsuma
Phường Quang
Trung
Quyết định số số 3984/QĐ-UBND
ngày 19/10/2017
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
21
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
107 Khu cây xanh dịch vụ thể thao
Công ty TNHH 005 REO
HUÊ
Phường Bỉm Sơn
Quyết định phê duyệt dự án số
69/QĐ-HR ngày 11/11/2014
Đã đầu tư xây dựng 06/13 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
108
Bãi đỗ xe và Khu nhà dịch vụ tổng hợp
Intimex Sầm Sơn
Công ty CP Intimex Việt
Nam
Phường Sầm
Sơn
Công văn số 8932/UBND-NN
ngày 25/9/2014
Đã hoàn thành hạng mục bãi đỗ xe ngoài trời ; khối nhà dịch vụ đang thi công
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
109
Khu dịch vụ thương mại và vận tải
Minh Việt
Công ty TNHH TM&DV
Minh Việt
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 2753/QĐ-UBND
ngày 25/07/2016; số 5074/QĐ-
UBND ngày 29/12/2016
Đã đầu tư xây dựng 02/14 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
110 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp
Công ty CP Đầu tư xây
dựng Vũ Phong
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 985/QĐ-UBND
ngày 21/3/2016
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
111 Khu DVTM Hoàng Tiến Phúc
Công ty TNHH Hoàng
Phượng
Xã Hoa Lộc
Quyết định số 3107/QĐ-UBND
ngày 23/8/2017
Đã đầu tư xây dựng 01/13 hạng mục công trình; Đang tiến hành xây dựng 02/13
hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
112
Nhà máy sản xuất, kinh doanh hàng dệt
may xuất khẩu
Công ty TNHH NY Hoa
Việt
Xã Triệu Lộc
Quyết định số 1916/QĐ-UBND
ngày 06/6/2016
Chưa đầu tư xây dựng: 06 Nhà xưởng; 01 Nhà kho, 01 Nhà nhiên liệu, 01 Nhà để
xe
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
113
Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp
dịch vụ hậu cần nghề cá
Công ty TNHH Chợ cá 30-4
Thành Công
Xã Hoa Lộc
Quyết định số 4813/QĐ-UBND
ngày 13/12/2016; số 3360/QĐ-
UBND ngày 06/9/2018
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
114 Dự án văn phòng và xưởng chế biến tơ
Công ty TNHH May công
nghiệp xây dựng công trình
Hoàng Long
Xã Vạn Lộc
Quyết định thuê đất số 944/QĐ-
UBND ngày 17/3/2016
Đã đầu tư xây dựng 02/06 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
115
Khu thương mại dịch vụ tổng hợp
Tuyết Tuấn
Công ty TNHH thủy sản
Tuyết Tuấn
Xã Hoa Lộc
Quyết định số 2851/QĐ-UBND
ngày 07/8/2017
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
116
Xưởng sản xuất băng keo và phụ kiện
đóng gói
Công ty CP Tập đoàn đầu
tư xây dựng 36
Xã Triệu Lộc
Quyết định số 382/QĐ-UBND
ngày 24/01/2019
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
117
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan
Chi
Công ty TNHH Lan Chi
Busine.ss Hà Nam
Xã Vạn Lộc
Quyết định số 2262/QĐ-UBND
ngày 12/06/2019
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
118
Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Nhất
Phúc
Công ty TNHH Một thành
viên Nhất Phúc
Xã Hoa Lộc
Quyết định số 2852/QĐ-UBND
ngày 07/8/2017
Đã san lấp mặt bằng; đang xây dựng công trình (số 10) khu nhà thương mại tổng
hợp, các công trình khác chưa xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
119
Khu kinh doanh thương mại và vật liệu
xây dựng Phúc Thành
Công ty TNHH Phúc Thành Xã Lưu Vệ
Quyết định số 1942/QĐ-UBND
ngày 23/5/2019
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
120
Khu liên hợp nhà hàng, khách sạn và
dich vụ thương mại tổng hợp Ngọc Văn
Công ty CP Thành An
Thanh Hóa
Xã Ngọc Lặc
Quyết định số 2480/QĐ-UBND
ngày
13/7/2017
Đã đầu tư xây dựng 01/11 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
121
VP Đại diện và Cửa hàng kinh doanh
giới thiệu sản phẩm NN sạch công
nghệ cao
Công ty TNHH Anh Minh
Giang
Xã Ngọc Lặc
Quyết định số 4420/QĐUBND
ngày 17/11/2017
Đã đầu tư xây dựng 02/07 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
122
Dịch vụ sửa chữa ô tô, bãi đỗ xe, nhà
nghỉ ca công nhân và nhà điều hành
Công ty TNHH Minh Long Xã Ngọc Trạo
Công văn số 4535/UBND-THKH
ngày 18/5/2015
Đã đầu tư xây dựng 04/09 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
123
Khu kinh doanh thương mại và dịch vụ
Nam Thanh
Công ty TNHH Thương mại
dịch vụ Nam Thanh
Xã Kim Tân
Quyết định số 5050/QĐ-UBND
ngày 26/12/2017
Đã đầu tư xây dựng 04/10 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
124 Nhà máy chế biến gỗ Anh Kiên
Công ty TNHH Chế biến
lâm sản Anh Kiên
Xã Thạch Bình
Quyết định số 2005/QĐ-UBND
ngày 12/6/2017
Đã đầu tư xây dựng 17/27 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
125 Nhà hàng khách sạn
Công ty CP đầu tư và phát
triển TTC (sáp nhập với
Công ty TNHH thương mại
tổ chức sự kiện Lê Minh
HLC)
Xã Kim Tân
Quyết định số 2144/QĐ-CT ngày
01/7/2003
Đã đầu tư xây dựng 04/08 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
22
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
126 Nhà máy gạch không nung Thạch Bình
Công ty TNHH Sản xuất và
Kinh doanh gạch không
nung Thạch Bình
Xã Thạch Bình
Quyết định số 2973/QĐ-UBND
ngày 14/8/2017
Đã đầu tư xây dựng 03/13 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
127
Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi
sinh, ươm trồng cây giống
Công ty CP Thần nông
Thanh Hoá
Xã Ngọc Trạo
Quyết định số 3347/QĐ-UBND
ngày 21/8/2019
Đã đầu tư xây dựng 03/14 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
128
Bến xe khách và khu kinh doanh
thương mại dịch vụ Thạch Quảng
Công ty TNHH Đạm Xuân Xã Thạch Quảng
Quyết định số 1914/QĐ-UBND
ngày 21/5/2019
Đã đầu tư xây dựng 19/233 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
129
Khu kinh doanh
vật liệu xây dựng tổng hợp
Công ty TNHH May Thành
Tân (tách từ Công ty TNHH
Đầu tư và Thương mại Phúc
An)
Xã Vân Du
Quyết định số 615/QĐ-UBND
ngày 12/02/2018
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
130
Cơ sở kinh doanh đồ gỗ cao cấp và
thiết bị giáo dục
Công ty CP sản xuất thiết bị
giáo dục Việt Nam
Xã Yên Định
Quyết định số 2491/QĐ-UBND
ngày 11/07/2016
Đã đầu tư xây dựng 05/07 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
131 Khu thương mại tổng hợp Công ty TNHH Bảo An LG Xã Yên Định
Quyết định số 2974/QĐ-UBND
ngày 14/8/2017
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
132
Xưởng gia công, lắp ráp cơ khí Thọ
Xuân
Công ty CP Công nghệ Thọ
Xuân
Xã Xuân Hòa
Quyết định thuê đất số 124/QĐ-
UBND ngày 12/01/2017
Còn 03 hạng mục công trình chưa hoàn thành: Nhà làm việc số 1 (03 tầng), Nhà
để xe số 4 (03 tầng), Nhà trưng bày sản phẩm số 2
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
133 Khu dịch vụ tổng hợp Quỳnh Mạnh Công ty TNHH Quỳnh Mạnh Xã Lam Sơn
Quyết định số 4554/QĐ-UBND
ngày 23/11/2016;
Chưa đầu tư xây dựng 01/09 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
134
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan
Chi
Công ty TNHH Lan Chi
Busine.ss Hà Nam
Xã Thọ Xuân
Quyết định số 3402/QĐ-UBND
ngày 11/9/2017
Chưa đầu tư xây dựng 5/10 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
135 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp
Công ty TNHH Dịch vụ và
Thương mại Toàn Cầu SOS
Xã Thọ Xuân
Quyết định số 3339/QĐ-UBND
ngày 04/9/2018
Đã hoàn thành san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
136
Trung tâm dịch vụ thương mại Trường
Xuân
Công ty CP Thương mại
Trường Xuân
Xã Sao Vàng
Quyết định số 1471/QĐ-UBND
ngày 29/4/2016
Còn 10/16 hạng mục chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
137
Xây dựng Khu thương mại dịch vụ
nông lâm sản
Công ty TNHH Phúc Lộc
TĐ
Xã Sao Vàng
Quyết định số 5085/QĐ-UBND
ngày 27/12/2017
Đã hoàn thành san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
138
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp
Hưng Vượng
Công ty CP Dịch vụ thương
mại và cây xanh Hưng
Vượng (nay là Công ty
TNHH Dịch vụ thương mại
và Đầu tư Hoàng Nam
Xã Sao Vàng
Quyết định số4442/QĐ-UBND
ngày 08/11/2018
Đã hoàn thành san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
139 Trại gà giống Xuân Phú Công ty CP giống Phú Gia Xã Sao Vàng
Quyết định số1866/QĐ-UBND
ngày 01/6/2016; số 2345/QĐ-
UBND ngày 17/6/2019; số
2699/QĐ-UBND ngày 05/7/2019
Đã hoàn thành giai đoạn I; giai đoạn II Công ty chưa san lấp mặt bằng xong
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
140
Trung tâm sản xuất, cung ứng mạ khay
và giống cây trồng nông nghiệp
HTX dịch vụ nông nghiệp
và phát triển nông thôn xã
Xuân Minh
Xã Xuân Lập
Quyết định số 1453/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
Chưa đầu tư xây dựng 8/12 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
141 Nhà máy gạch tuynel
Công ty CP sản xuất và kinh
doanh Lâm Thao
Xã Thọ Lập
Quyết định số 16/QĐ-CT ngày
30/6/2019
Đã đầu tư 08 hạng mục, chưa đầu tư xây dựng 08/13 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
142
Khu dịch vụ thương mại hợp Tân Huy
Ngọ
Công ty TNHH TMDV
Cường Thịnh Phát (tách ra
từ Công ty TNHH Tân Huy
Ngọ)
Xã Thọ Xuân
Quyết định số 179/QĐ-UBND
ngày 15/01/2018
Đã hoàn thành san lấp mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
23
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
143
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và
showroom ô tô - xe máy Mạnh Hải
Công ty TNHH thương mại
và đầu tư Mạnh Hải
Xã Thọ Xuân
Quyết định số 178/QĐ-UBND
ngày 15/01/2018
Đang xây dựng 01 công trình, còn 10/11 hạng mục chưa đầu tư
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
144
Nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao,
phát thải thấp
Công ty CP Á Mỹ - Thọ
Xuân
Xã Sao Vàng
Quyết định số 4648/QĐ-UBND
ngày 29/11/2016
Đã hoàn thành giai đoạn I; giai đoạn II Công ty chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
145 Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ
Công ty TNHH SX-TM
Tổng hợp Đại Lộc
Xã Hà Trung
Quyết định số 1961/QĐ-UBND
ngày
28/5/2018
Còn 11/16 hạng mục chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
146
Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
Nông nghiệp xanh tại xã Hà Đông
Công ty TNHH MTV SX và
TM Nông nghiệp xanh
Xã Hà Trung
Quyết định số 1803/QĐ-UBND
ngày 14/5/2019
Còn 13/17 hạng mục chưa hoàn thành
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
147 Công trình đốt rác thải sinh hoạt
Công ty CP Xây dựng - Môi
trường Triệu Sơn
Xã Hợp Tiến
Quyết định số 3283/QĐ-UBND
ngày 29/8/2018
Còn 7/12 hạng mục chưa hoàn thành
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
148
Khu thương mại dịch vụ và giới thiệu
máy nông nghiệp
Công ty TNHH Vận tải
hành khách và Thương mại
du lịch Hải Định
Xã Thọ Phú
Quyết định số 2751/QĐ-UBND
ngày 25/7/2016
Công ty mới thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào; chưa đầu
tư xây dựng công trình trên đất
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
149 Khu văn hoá thể thao, vui chơi giải trí
Công ty TNHH Vận tải
hành khách và Thương mại
dịch vụ Thọ Mười
Xã Thọ Phú
Quyết định số 4135/QĐ-UBND
ngày 31/10/2017
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
150
Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm
nông lâm sản Nhất Duy
Công ty TNHH Sản xuất và
Thương mại Nhất Duy
Xã Hợp Tiến
Quyết định số 1024/QĐ-UBND
ngày 06/4/2020
Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm (mới xây dựng 1/2 tầng);
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
151
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan
Chi
Công ty TNHH Lan Chi
Busine.ss Hà Nam
Xã Triệu Sơn
Quyết định số 4136/QĐ-UBND
ngày 31/10/2017
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
152
Khu sản xuất và chế tác sản phẩm từ
lâm sản Đại Dương
Công ty TNHH xây dựng,
chế biến và dịch vụ thương
mại Đại Dương
Xã Triệu Sơn
Quyết định số 1119/QĐ-UBND
ngày 01/4/2019
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
153
Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại
dịch vụ tổng hợp
Công ty TNHH thương mại
tổng hợp Tân Sơn
Xã Triệu Sơn
Quyết định số 1030/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
Còn 5/13 hạng mục chưa hoàn thành
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
154
Xây dựng Nhà máy gach không nung,
gạch tuynel độ rỗng cao
Công ty TNHH Vinh Chung Xã Như Xuân
Quyết định số 4243/QĐ-UBND
ngày 30/10/2018
Các công trình đã đầu tư xây dựng một phần: Cổng (xây dựng 1/2 cổng); Nhà để
xe (xây dựng khoảng 100/500 m2); Nhà điều hành, nhà ăn và nghỉ ca (xây dựng
khoảng 100/233,5 m2); Xưởng sản xuất gạch không nung (xây dựng khoảng
200/1.250 m2); Trạm biến áp.
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
155 Nhà máy may xuất khẩu Công ty TNHH YKJ Vina Xã Hồ Vương
Quyết định số 5542/QĐ-UBND
ngày 30/12/2015
Đã gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
156
Khu Dịch vụ thương mại tổng hợp
Trang Mai Anh
Công ty TNHH DVTM
Trang Mai Anh
Phường Đông
Sơn
Quyết định số 5130/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017; số 1577/QĐ-
UBND ngày 26/4/2019
Đang đầu tư xây dựng 4/7 hạng mục, còn 03 hạng mục chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
157
Xưởng sản xuất gia công các sản phẩm
có nguồn gốc từ thảo dược Hoàng
Thảo Mộc
Công ty TNHH Minh
Thuyết TH
Phường Đông
Sơn
Quyết định số 1047/QĐ-UBND
ngày 25/3/2020
Đã xây dựng 7/11 hạng mục; đang xây dựng 03/11 hạng mục; còn 01/11 hạng
mục chưa xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
158
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú
Hưng Thanh
Công ty TNHH Phú Hưng
Thanh
Xã Thiệu Phú
Quyết định số 3478/QĐ-UBND
ngày 17/9/2018;
Đã đầu tư xây dựng được 3 hạng mục; còn 3 hạng mục chưa được đầu tư xây
dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
159 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp
Công ty TNHH Thương mại
và Dịch vụ Thành Kính
Xã Nông Cống
Quyết định số 5053/QĐ-UBND
ngày 14/12/2018
Đã đầu tư xây dựng 8/10 hạng mục công trình
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
160
Khu kinh doanh dich vụ tổng hợp
Hoàng Sơn Tùng
Công ty TNHH Hoàng Sơn
Tùng
Xã Hoàng Giang
Quyết định số 1020/QĐ-UBND
ngày 22/3/2019
Đã đầu tư xây dựng 9/12 hạng mục công trình; còn 03 hạng mục chưa đầu tư xây
dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
161
Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Vĩnh
Hùng
Công ty CP Việt Thành
Công - VTCI
Xã Biện Thượng
Quyết định số 1804/QĐ-UBND
ngày 01/6/2017; số 2972/QĐ-
UBND ngày 26/7/2019
Đã xây dựng 8/12 hạng mục công trình; còn 04 hạng mục chưa xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
24
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
162
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện
Vĩnh Lộc
Công ty CP Sản xuất và
Thương mại BIMIVINA
Xã Vĩnh Lộc
Quyết định số 4201/QĐ-UBND
ngày 25/10/2018
Còn 1 công trình chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
163 Khu dịch vụ thể thao Vĩnh Tân Công ty CP Xây dựng 911 Xã Biện Thượng
Quyết định số 3637/QĐ-UBND
ngày 12/9/2019
Còn 11/14 hạng mục công trình, Công ty chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
164
Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
Vạn Thắng
Công ty CP Sản xuất thương
mại Xuất nhập khẩu Boss
Farm
Xã Yên Thọ
Quyết định số 3310/QĐ-UBND
ngày 31/8/2018
Công ty đã đầu tư xây dựng 12/18 hạng mục công trình,
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
165
Kinh doanh máy nông lâm nghiệp và
giống cây trồng
Công ty CP Trung Tuấn
Phong
Xã Cẩm Thủy
Quyết định số 1305/QĐ-UBND
ngày 15/4/2020
Còn 10/13 công trình của dự án chưa đầu tư xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
166 Xưởng gia công, chế tạo cơ khí VT.CK
Công ty TNHH Thương mại
VT.TH
Xã Tân Trường
Quyết định số 3311/QĐ-UBND
ngày 27/8/2021
Đã đầu tư các hạng mục: Nhà nghỉ ca (2), Nhà ăn ca (3), Bể nước sinh hoạt và
PCCC (12); Nhà để xe số 1 (7)
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
Sau khi hết thời
gian gia hạn
167
Xây dựng văn phòng và xưởng gia
công hàng mây tre đan xuất khẩu
Hợp tác xã Tam Sơn Phường Bỉm Sơn
Quyết định số 3142/QĐ-UBND
ngày 01/10/2003
Chưa triển khai xây dựng các hạng mục
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
168
Xây dựng mô hình trồng rừng công
nghệ cao và phát triển trang trại tổng
hợp
Liên danh Công ty CP phát
triển hạ tầng và thương mại
Hoàng Kim và Công ty
TNHH Luân Nhuận
Xã Tiên Trang
Quyết định số 4893/QĐ-UBND
ngày 19/12/2016
Chưa triển khai xây dựng
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
169 Cửa hàng xăng dầu Xuân Thành
Công ty TNHH đầu tư phát
triển hạ tầng xây dựng Việt
Nam
Xã Thọ Xuân
Quyết định số 1433/QĐ-UBND
ngày 22/4/2019
Nhà đầu tư chưa tập trung bố trí nguồn vốn, nhân lực để triển khai thực hiện
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
170 Khu thể thao, vui chơi giải trí Thọ Xuân Công ty TNHH Tân An Xã Thọ Xuân
Quyết định số 1136/QĐ-UBND
ngày 13/4/2017; 3183/UBND-
THKH ngày 21/3/2019; 4637/QĐ-
UBND ngày 08/11/2019;
Nhà đầu tư chưa tập trung bố trí nguồn vốn, nhân lực để triển khai thực hiện
Hậu kiểm để xem xét, báo cáo UBND tỉnh
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
171
Trung tâm thương mại và công viên
văn hóa Bến Sung
Công ty cổ phần tư vấn đầu
tư phát triển dự án Hà Nội
Xã Như Thanh
GCNĐKĐT số 26121000029
ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh
Dự án được triển khai thực hiện theo 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 hoàn
thành vào tháng 12/2012; giai đoạn 2: Được UBND tỉnh gia hạn tại Văn bản số
5375/UBND-CN ngày 29/4/2020 và Văn bản số 2582/UBND-CN ngày
03/3/2023. Theo đó, Công ty có trách nhiệm hoàn thành Xây dựng 05 tầng nổi +
01 tầng bán hầm của Tòa trung tâm thương mại (9 tầng) và hoàn thiện toàn bộ
các công trình phụ trợ, cảnh quan của dự án vào năm 2020 và hoàn thành 04 tầng
còn lại Tòa trung tâm thương mại và các hạng mục khác của dự án trong thời
gian tối đa 01 năm kể từ khi dự án Khu du lịch sinh thái Bến En bắt đầu khởi
công xây dựng. Đến nay, dự án Khu du lịch sinh thái Bến En chưa khởi công xây
dựng, nên chưa xác định thời gian hoàn thành dự án.
Đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương tập trung
nguồn vốn để đầu tư hoàn thành dự án, báo
cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo
quy định
UBND xã Như
Thanh
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
30/6/2026
IV Khó khăn, vƣớng mắc khác
20 dự án
1 Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh
Công ty TNHH Đầu tư và
Du lịch Hải Tiến (trước đây
là Công ty TNHH Sở hữu trí
tuệ Thảo Thọ Quyến)
Xã Hoằng
Tiến, Hoằng
Thanh
Quyết định số 1534 QĐ-UB ngày
11/5/2004
Công ty đã được giao đất, cho thuê đất từ năm 2004; cần kiểm tra, rà soát tổng
thể dự án của Công ty, phân loại các vấn đề khó khăn vướng mắc cần giải quyết
để có kế hoạch giải quyết các khó khăn vướng mắc
Kiểm tra, rà soát tổng thể dự án của Công ty,
phân loại các vấn đề khó khăn vướng mắc
cần giải quyết để giải quyết
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
25
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
2 Xưởng chế biến nông, lâm sản
Công ty TNHH XD &TM
Đức Minh
KCN Đình
Hương - Tây
Bắc Ga (nay là
phường Hạc
Thành)
Được thuê đất trước năm 2013,
không thuộc trường hợp chấp
thuận chủ trương đầu tư
- Tình hình hồ sơ: Công ty TNHH XD &TM Đức Minh bị Tòa tuyên bố phá sản
năm 2020 và bị kê biên bán đấu giá tài sản để trả khoản nợ vay có bảo đảm tại
Ngân hàng, tiền bán đấu giá thu được không được phân bổ để trả nợ thuế trong
khi Công ty đang nợ thuế khoảng 7,2 tỷ đồng, cơ quan thuế đã có văn bản đề
nghị thu hồi đất từ năm 2023 nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa tham
mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất. Công ty CP Sơn Việt Nhật là đơn vị trúng đấu
giá tài sản năm 2024.
- Khó khăn, vướng mắc: Theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai 2024:
Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa
vụ tài chính với Nhà nước; tại khoản 3 Điều 46 "Người mua tài sản gắn liền với
đất hoặc mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được
tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích trong thời hạn sử dụng đất còn lại", tại khoản
3 Điều 135: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu thu
hồi đất sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua tài sản trên đất; nếu thực hiện
sang tên cho bên mua tài sản sẽ không đảm bảo quy định và làm thất thoát ngân
sách Nhà nước.
- Giải quyết việc nợ thuế
- Xác định khu đất có thuộc trường hợp Nhà
nước phải thu hồi đất không
Thuế tỉnh Thanh
Hóa;
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
3
Xưởng sản xuất và kinh doanh đồ gia
dụng
Công ty TNHH Sơn Anh
KCN Đình
Hương - Tây
Bắc Ga (nay là
phường Hạc
Thành)
Được thuê đất trước năm 2013,
không thuộc trường hợp chấp
thuận chủ trương đầu tư
- Tình hình hồ sơ: Công ty TNHH Sơn Anh bị Tòa tuyên bố phá sản năm 2021
và bị kê biên bán đấu giá tài sản để trả khoản nợ vay có bảo đảm tại Ngân hàng,
tiền bán đấu giá thu được không phân bổ để trả nợ thuế; trong khi Công ty đang
nợ thuế khoảng 5,8 tỷ đồng, cơ quan thuế đã có văn bản đề nghị thu hồi đất
nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi
đất. Công ty TNHH xây dựng thương mại Minh Quân TH là đơn vị trúng đấu giá
tài sản.
- Khó khăn, vướng mắc: Công ty có tài sản bán đấu giá đang nợ thuế.
- Giải quyết việc nợ thuế của bên có tài sản
bán đấu giá
- Xác định khu đất có thuộc trường hợp Nhà
nước phải thu hồi đất không
Thuế tỉnh Thanh
Hóa;
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
4
Xây dựng trụ sở văn phòng và nhà
xưởng sản xuất
Công ty TNHH Kim Khí Hà
Trung
Xã Hà Trung
Được thuê đất trước năm 2013,
không thuộc trường hợp chấp
thuận chủ trương đầu tư
- Tình hình hồ sơ: Công ty TNHH Kim khí Hà Trung bị cơ quan thi hành án kê
biên, bán đấu giá tài sản trên đất để trả nợ Ngân hàng. Qua phối hợp với cơ quan
thuế, Công ty đang nợ thuế khoảng 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tất Quang là người
trúng đấu giá và đề nghị thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.
- Khó khăn, vướng mắc:
+ Công ty TNHH Kim Khí Hà Trung liên tục có đơn đề nghị dừng giao dịch
do đang làm đơn tố giác tội phạm trong quá trình kê biên, bán đấu giá tài sản gửi
Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Đơn vị đang nợ thuế.
- Giải quyết dứt điểm đơn thư của Công ty
kim khí Hà Trung về quá trình kê biên, bán
đấu giá tài sản;
- Giải quyết việc nợ thuế của bên có tài sản
bán đấu giá
Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh
Thanh Hóa;
Thuế tỉnh Thanh
Hóa
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
5
Đại lý kinh doanh rượu bia, nước giải
khát
Doanh nghiệp tư nhân Vinh
Oanh
Phường Nguyệt
Viên
Được thuê đất trước năm 2013,
không thuộc trường hợp chấp
thuận chủ trương đầu tư
- Tình hình hồ sơ: DNTN Vinh Oanh bị kê biên bán đấu giá tài sản để trả nợ
Ngân hàng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển SDPT là người trúng đầu giá.
Qua phối hợp với cơ quan thuế, DNTN Vinh Oanh đang nợ thuế khoảng 120
triệu đồng.
- Khó khăn, vướng mắc: Đơn vị đang nợ thuế.
Giải quyết việc nợ thuế của bên có tài sản
bán đấu giá
Thuế tỉnh Thanh
Hóa
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
26
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
6 Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Công ty TNHH Hợp Lực
279 Bà Triệu,
Phường Hàm
Rồng
Quyết định số 1233/QĐ-UB ngày
28/6/1999
- Tình hình hồ sơ: Công ty TNHH Hợp Lực bị kê biên bán đấu giá để trả nợ
Ngân hàng. Ngoài tài sản đã thế chấp tại Ngân hàng, còn có 02 công trình nhà ở
03 tầng đã xây dựng của hộ gia đình, cá nhân không thuộc tài sản kê biên, đấu
giá (sử dụng trước thời điểm kê biên, bán đấu giá tài sản); Công ty TNHH Hợp
Lực không thống nhất để thi hành án kê biên, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại giữa
người trúng đấu giá bà là Phạm Thị Thu Hương và Công ty TNHH Hợp Lực.
Mặt khác, Công ty đang còn nợ nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước khoảng
hơn 4 tỷ đồng.
- Khó khăn vướng mắc:
+ Chưa giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị của công dân về xử lý tài sản bán
đấu giá
+ Bên có tài sản đấu giá đang nợ thuế.
- Giải quyết dứt điểm đơn thư của Công ty
về quá trình kê biên, bán đấu giá tài sản.
- Giải quyết việc nợ thuế của bên có tài sản
bán đấu giá.
Thanh tra tỉnh;
Thuế tỉnh Thanh
Hóa
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
30/6/2026
7
Nhà máy sản xuất kinh doanh dây điện
và dây cáp điện
Công ty CP Đầu tư xây
dựng và Thương mại tổng
hợp Thành Đạt
Xã Hoằng Phú
Quyết định số 888/QĐ-UB ngày
07/4/2005
- Tình hình hồ sơ: Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp Thành
Đạt bị kê biên bán đấu giá để trả nợ Ngân hàng. Khu đất có tài sản kê biên đã xây
tường bao quanh cả phần đất không được cho thuê, dẫn đến thi hành án kê biên
cả tài sản xây dựng nằm ngoài ranh giới khu đất; người mua là Công ty TNHH
ĐTXD và TMTH Gia Bảo Thành Đạt. Mặt khác, công ty Thành Đạt đang nợ
thuế khoảng 1,5 tỷ đồng.
- Khó khăn, vướng mắc:
+ Xử lý việc sử dụng đất, xây dựng công trình ngoài ranh giới được thuê và cấp
Giấy chứng nhận.
+ Bên có tài sản đấu giá đang nợ thuế
- Xử lý việc sử dụng đất, tài sản bán đấu giá
nằm ngoài ranh giới được cấp GCN
- Giải quyết việc nợ thuế của bên có tài sản
bán đấu giá
Sở Nông nghiệp
và Môi trường;
Thuế tỉnh Thanh
Hóa
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
8
Xây dựng Trung tâm dịch vụ thương
mại tổng hợp
Công ty TNHH chế biến
nông lâm sản xuất khẩu Như
Xuân
Xã Như Xuân
Quyết định số 4723/QĐ-UBND
ngày 08/12/2017
- Tình hình hồ sơ: Công ty TNHH chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân bị
kê biên bán đấu giá để trả nợ Ngân hàng. Khu đất có tài sản kê biên đã xây tường
bao quanh cả phần đất không được cho thuê, dẫn đến thi hành án kê biên cả tài
sản xây dựng nằm ngoài ranh giới khu đất, người mua là Công ty CP Anh Phát
Petro.
- Khó khăn, vướng mắc: Xử lý việc sử dụng đất, xây dựng công trình ngoài ranh
giới được thuê và cấp Giấy chứng nhận.
Xử lý việc sử dụng đất, tài sản bán đấu giá
nằm ngoài ranh giới được cấp GCN
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Cao Văn Cường,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
9
Khu kinh doanh dịch vụ thương mại
tổng hợp
Công ty cổ phần đầu tư phát
triển xây dựng và đô thị Hà
Nội
Xã Hoằng Hóa
Quyết định số 2360/QĐ-UBND
ngày 22/6/2018, số 1366/QĐ-
UBND ngày 20/4/2020, số
1488/QĐ-UBND ngày 03/5/2022,
số 3331/QĐ-UBND ngày
05/10/2022
- Tình hình thực hiện: Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương với mục
tiêu: “đầu tư xây dựng dự án nhằm kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá tổng hợp
và dịch vụ ăn uống phục vụ người dân trong và ngoài khu vực huyện Hoằng
Hóa”, được cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận với diện tích 4.955,0 m2 để sử
dụng vào mục đích Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, hình thức: Nhà
nước cho thuê đất trả tiền một lần. Căn cứ hồ sơ xây dựng và quy định của pháp
Luật Đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá đã cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 38 căn thương mại
dịch vụ (là 38 phần diện tích sàn của 05 Nhà kinh doanh tổng hợp) và 01 Khu
dịch vụ bán hàng cho Công ty với hình thức sở hữu riêng. Nay, Công ty chuyển
nhượng căn thương mại dịch vụ và đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua.
- Khó khăn, vướng mắc:
+ Dự án chưa có mục tiêu Kinh doanh bất động sản để được xác định là dự án
bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2023;
+ Xác định chủ đầu tư đủ điều kiện được bán quyền sử dụng đất, công trình xây
dựng sẵn có, phần diện tích sàn xây dựng theo quy định
- Giải quyết vướng mắc liên quan đến mục
tiêu kinh doanh bất động sản để thành dự án
bất động sản theo quy định của Luật Kinh
doanh bất động sản năm 2023.
- Xác định chủ đầu tư đủ điều kiện kinh
doanh bất động sản tại dự án
Sở Nông nghiệp
và Môi trường;
Sở Tài chính; Sở
Xây dựng
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
27
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
10
Xây dựng hồ Kim Quy và các công
trình quanh hồ
Công ty CP Du lịch Kim Quy
Phường Hàm
Rồng
Công văn số 1917/UB-VX ngày
24/7/2001, Quyết định số
2653/QĐ-CT ngày 23/7/2002
- Tình hình thực hiện: Dự án Đầu tư xây dựng Hồ Kim Quy và các công trình
quanh hồ Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
cho phép thực hiện theo Công văn số 1917/UB-VX ngày 24/7/2001, Quyết định
số 2653/QĐ-CT ngày 23/7/2002; cho thuê đất trả tiền hàng năm theo các Quyết
định số 3777/QĐ-UBND ngày 13/11/2002, số 1711/QĐ- UBND ngày
31/5/2011, số 2356/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 để thực hiện dự án, thời hạn thuê
đất đến ngày 13/11/2052. Công ty đã nộp tiền thuê đất theo xác nhận của Cục
Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 164/CT-QLĐ ngày 17/01/2013. Như vậy,
mục tiêu dự án và quyết định cho thuê đất là xây dựng khu dự án thương mại,
dịch vụ (chưa có mục tiêu kinh doanh bất động sản). Công ty đã chuyển nhượng
một phần dự án cho 06 nhà đầu tư thứ cấp trên cơ sở được Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa chấp thuận và quy định tại Luật Đất đai năm 2003; Luật Đất đai năm
2013. Nay, Công ty đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất là nhà văn phòng; nhà dịch vụ trò chơi điện tử; nhà chơi
bóng, nhà chơi Đô rê mon cho các chủ đầu tư khác.
- Khó khăn, vướng mắc: Dự án chưa có mục tiêu Kinh doanh bất động sản để
được xác định là dự án bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động
sản năm 2023.
Giải quyết vướng mắc liên quan đến mục
tiêu kinh doanh bất động sản để thành dự án
bất động sản theo quy định của Luật Kinh
doanh bất động sản năm 2023.
Sở Xây dựng; Sở
Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
11
Bãi đỗ xe tập trung và Trung tâm
thương mại
Công ty TNHH Xây dựng
và du lịch Hưng Phong
Phường Sầm
Sơn
Quyết định cho thuê đất số
2655/QĐ-UBND ngày 03/7/2019
- Tình hình thực hiện: Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận
chủ trương địa điểm để xây dựng bãi đỗ xe tập trung và Trung tâm thương mại;
được cho thuê đất trả tiền một lần và cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Phần
công trình thương mại, dịch vụ đã được chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên
đất, Công ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng và đề nghị cấp Giấy chứng nhận
cho người mua.
- Khó khăn, vướng mắc:
+ Dự án chưa có mục tiêu kinh doanh bất động sản trong chấp thuận chủ trương
đầu tư để thành dự án bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động
sản năm 2023;
+ Xác định chủ đầu tư đủ điều kiện được bán quyền sử dụng đất, công trình xây
dựng sẵn có, phần diện tích sàn xây dựng theo quy định.
- Giải quyết vướng mắc liên quan đến mục
tiêu kinh doanh bất động sản để thành dự án
bất động sản theo quy định của Luật Kinh
doanh bất động sản năm 2023.
- Xác định chủ đầu tư đủ điều kiện kinh
doanh bất động sản tại dự án
Sở Nông nghiệp
và Môi trường;
Sở Tài chính; Sở
Xây dựng
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
12
Hạ tầng kỹ thuật Khu B - KCN Bỉm
Sơn
Công ty CP Đầu tư và Xây
dựng HUD4
Phường Quang
Trung và
phường Bỉm Sơn
Quyết định số 603/QĐ-UBND
ngày 01/3/2011 thành lập KCN
Ngày 18/02/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND giao
đất cho Công ty HUD4 để thực hiện dự án. Tuy nhiên do không triển khai tính
xác định giá đất nên khi cho Công ty thuê đất tại Quyết định: số 1080/QĐ-
UBND, số 137/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 có chồng lấn một phần diện tích.
Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND chấm dứt
hiệu lực thi hành Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND
tỉnh; Thuế tỉnh Thanh Hóa đã xác định số tiền phải nộp bổ sung; tuy nhiên Công
ty chưa đồng ý nộp toàn bộ.
Khẩn trương xem xét, đánh giá lại số tiền
cần phải nộp bổ sung của dự án
Thuế tỉnh Thanh
Hóa
Đồng chí Lê Quang Hùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
13 Tổ hợp công trình kinh doanh hỗn hợp Công ty CP Việt Thanh
VNC
Phường Hạc
Thành
Quyết định số 895/QĐ-UBND
ngày 13/3/2020
Vướng mắc trong việc giao đất chung cư của dự án, đã sử dụng một phần diện
tích để xây dựng Showroom Honda. Hiện nay, quy hoạch chung cư vào cả đường
giao thông hiện trạng và không có chủ trương đầu tư theo pháp Luật Đầu tư
Chỉ định để Công ty làm chủ đầu tư của
Chung cư
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
14
Cửa hàng thương mại, dịch vụ tổng
hợp Minh Xuân
Công ty TNHH sản xuất và
thương mại tổng hợp Minh
Xuân
Phường Nguyệt
Viên
Quyết định số3531/QĐ-UBND
ngày 15/9/2016
Dự án thuộc khu vực ven QL1A phải tạm dừng thực hiện theo Thông báo số
16/TB-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh để lập thiết kế đô thị ven QL1A;
hiện nay, Thiết kế đô thị đã được phê duyệt; tuy nhiên, Công ty chưa tiếp tục
triển khai thực hiện, dẫn đến dự án kéo dài, chưa hoàn thành xây dựng.
Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đầu
tư, xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án, điều chỉnh MBQH (nếu có) để đầu tư
xây dựng dự án.
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
28
Nhiệm vụ xử lý các khó khăn, vƣớng mắc
Đơn vị chủ trì
thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ
đạo giải quyết
Thời gian
hoàn thành
TT
Danh mục dự án
Nhà đầu tƣ
Địa điểm thực
hiện
Ghi chú
Mô tả khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân
Văn bản chấp thuận đầu
tƣ/giao, cho thuê đất
Kế hoạch xử lý, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc năm 2026
15
Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh ăn
uống, khách sạn
Công ty CP Đầu tư phát
triển Lê Hoàng
Phường Nguyệt
Viên
Quyết định số1014/QĐ-UBND
ngày 04/4/2017
Dự án thuộc khu vực ven QL1A phải tạm dừng thực hiện theo Thông báo số
16/TB-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh để lập thiết kế đô thị ven QL1A;
hiện nay, Thiết kế đô thị đã được phê duyệt; tuy nhiên, Công ty chưa tiếp tục
triển khai thực hiện, dẫn đến dự án kéo dài, chưa hoàn thành xây dựng.
Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đầu
tư, xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án, điều chỉnh MBQH (nếu có) để đầu tư
xây dựng dự án.
Sở Tài chính
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
16 Cửa hàng thương mại dịch vụ tổng hợp Công ty TNHH Tú Linh
Phường Nguyệt
Viên
Quyết định số 2268/QĐ-UBND
ngày 16/8/2015
Dự án thuộc khu vực ven QL1A phải tạm dừng thực hiện theo Thông báo số
16/TB-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh để lập thiết kế đô thị ven QL1A;
hiện nay, Thiết kế đô thị đã được phê duyệt; tuy nhiên, Công ty chưa tiếp tục
triển khai thực hiện, dẫn đến dự án kéo dài, chưa hoàn thành xây dựng.
Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đầu
tư, xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án, điều chỉnh MBQH (nếu có) để đầu tư
xây dựng dự án.
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
17
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và
sửa chữa ô tô Vĩnh Quang
Công ty TNHH DV-TM-TH
đầu tư Quang Minh
Phường Nguyệt
Viên
Quyết định số 2173/QĐ-UBND
ngày 15/6/2015 về chấp thuận chủ
trương đầu tư; Quyết định cho
thuê đất số 5580/QĐ-UBND ngày
31/12/2015 và số 279/QĐ-UBND
ngày 22/01/2018
Dự án thuộc khu vực ven QL1A phải tạm dừng thực hiện theo Thông báo số
16/TB-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh để lập thiết kế đô thị ven QL1A;
hiện nay, Thiết kế đô thị đã được phê duyệt; tuy nhiên, Công ty chưa tiếp tục
triển khai thực hiện, dẫn đến dự án kéo dài, chưa hoàn thành xây dựng.
Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đầu
tư, xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án, điều chỉnh MBQH (nếu có) để đầu tư
xây dựng dự án.
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
18
Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Phú
Thành
Công ty CP Phú Thành HT
Phường Nguyệt
Viên
Quyết định số 353/QĐ-UBND
ngày 27/01/2016
Dự án thuộc khu vực ven QL1A phải tạm dừng thực hiện theo Thông báo số
16/TB-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh để lập thiết kế đô thị ven QL1A;
hiện nay, Thiết kế đô thị đã được phê duyệt; tuy nhiên, Công ty chưa tiếp tục
triển khai thực hiện, dẫn đến dự án kéo dài, chưa hoàn thành xây dựng.
Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đầu
tư, xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án, điều chỉnh MBQH (nếu có) để đầu tư
xây dựng dự án.
Sở Tài chính
Đồng chí Mai Xuân Liêm,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh
31/12/2026
19 Khách sạn Mặt trời mọc
Công ty CP Đầu tư Thương
mại và Du lịch Hoàng Sơn
Phường Sầm
Sơn
Quyết định số 3797/QĐ-UBND
ngày 06/10/2017
Công ty đã làm giả văn bản xác nhận hoãn ký quỹ trong hồ sơ thuê đất. Theo quy
định của pháp luật về đất đai, việc sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành
chính thuộc trường hợp phải hủy kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tuy
nhiên, dự án đã được nhà nước cho thuê đất và đang hoàn thiện đầu tư xây dựng
công trình; đồng thời, Công an tỉnh đã có văn bản không khởi tố vụ án.
Ngày 08/01/2026, UBND tỉnh tiếp tục có
Văn bản số 481/UBND-THĐT giao Sở
Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy định
của pháp luật, tình hình thực tế, hướng dẫn
của Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp
và Môi trường tại Công văn số 1801/QĐ-
CSPC ngày 15/8/1015 và ý kiến của Sở Tài
chính tại Công văn số 14340/STC-ĐTDN
ngày 29/12/2025, khẩn trương thực hiện
nhiệm vụ được giao tại Công văn số
8023/UBND-THKH ngày 07/6/2014 và
Công văn số 15734/UBND-THKH ngày
23/10/2024 của UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường;
Sở Tài chính
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
20 Bệnh viện mắt Bình Tâm
Công ty cổ phần Bệnh viện
mắt Bình Tâm
Phường Quảng
Phú
Công văn số 3545/UBND-NN
ngày 10/6/2011; Quyết định số
1791/QĐ-UBND ngày 11/6/2012
giao đất có thu tiền sử dụng đất
Tại thời điểm được giao đất, dự án không có đường giao thông tiếp cận, chưa xác
định tiền sử dụng đất; hiên nay, vướng mắc trong xác định giá đất.
Xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất của
dự án
Sở Nông nghiệp
và Môi trường
Đồng chí Đầu Thanh Tùng,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
31/12/2026
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2026
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài
phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Bạn chưa Đăng nhập thành viên.
Đây là tiện ích dành cho tài khoản thành viên. Vui lòng Đăng nhập để xem chi tiết. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Yêu cầu hỗ trợ